[点击进入最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:双方签署的监理合同专用条款内注明的合同金额,是指()的酬金。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.所有监理工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28天
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。
第2题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
正确答案:查看最佳答案
第3题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中,业主对分包合同的管理主要表现为()。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
正确答案:查看最佳答案
第5题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底
B.委托代理机构进行招标
C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与
D.委托评标委员会定标
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第7题:在施工索赔中,监理工程师处理索赔的决定()。
A.排除了法院的诉讼管辖
B.仲裁机构应予以认可
C.承包人必须接受
D.不具有强制性的约束力
正确答案:查看最佳答案
第8题:依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是()。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不可以同时选用
C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
D.违约金和赔偿损失可以同时使用
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间
B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。
A.表见代理
B.无权代理
C.越权代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第11题:某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第14题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中,错误的是()。
A.工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验
B.验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收
C.如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求
D.若工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人也不能自行组织验收
正确答案:查看最佳答案
第15题:设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目监理机构
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
第17题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
正确答案:查看最佳答案
第18题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位()。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向监理人递交()。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
正确答案:查看最佳答案
第20题:建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第21题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作,属于工程师发出暂停施工的情况中的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
第23题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。
A.格式条款
B.仲裁条款
C.固定条款
D.质量条款
正确答案:查看最佳答案
第24题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。
A.办理竣工验收之时
B.办理工程移交手续之时
C.合同完成之时
D.承包人和委托人签订工程保修合同之时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。
第26题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第27题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误,评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明;选项B错误,投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题,以书面形式通知该投标人。参见教材P34。
第30题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A.中标通知书
B.协议书
C.投标书
D.招标书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:发生承包人违反合同规定的情况时,处理方法正确的是()。
A.发包人应向承包人发出整改通知
B.监理人应向承包人发出整改通知
C.发包人应向承包人发出立即解除合同通知
D.监理人应向承包人发出立即解除合同通知
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第33题:如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。
A.10
B.15
C.30
D.40
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产,D项属于动产。
第36题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第37题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第38题:设计施工总承包合同中,关于保险责任的说法,错误的是()。
A.如果承包人未按合同约定办理保险,发包人可代为办理,费用由发包人承担
B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保
C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保
D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保
正确答案:查看最佳答案
第39题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3,合同中规定土方工程单价为32元/M3,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3,则土方工程款为()万元。
A.11.46
B.10.8
C.11.52
D.11.40
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第42题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,()。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第44题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第45题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写,()进行检查,并作出检查结
A.项目技术负责人
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.项目专职质检员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。
A.预付款
B.工程进度款
C.退还保留金
D.价格调整条款
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确的合同属于()。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第51题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第52题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第55题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第56题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;
B.依法可以转让的股份.股票;
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
正确答案:查看最佳答案
第57题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第58题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第59题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第60题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第62题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
第63题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
第66题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间
正确答案:查看最佳答案
第68题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第69题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第70题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第71题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第72题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第73题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第74题:依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括()。
A.办理临时用地.停水.停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案:查看最佳答案
第75题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第77题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第78题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新安徽省监理工程师在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第79题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。