[点击进入全国注册监理工程师考试考题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:为了保证工程质量,工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验,涉及的费用和工期变化的责任应当()。
A.由承包方承担
B.由发包方承担
C.由工程师承担
D.视检验结果是否合格划分责任归属
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.邀请合同
正确答案:查看最佳答案
第2题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
A.对方有过错
B.损害国家利益
C.一方以胁迫手段
D.损害当事人利益
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工合同》,屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第4题:甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
正确答案:查看最佳答案
第5题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成
A.报价书
B.投标书
C.招标书
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第6题:承包人提出索赔要求时,应当向监理人递交()。
A.索赔意向通知书
B.索赔通知书
C.索赔意向通知书和索赔通知书
D.索赔意向通知书或索赔通知书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。
A.提交设计文件
B.设计文件通过审批
C.设计人向施工单位完成设计交底
D.工程施工完成竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列不属于完善合同条件问题的是()。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于合同图纸
D.关于施工占地
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程施工合同通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第11题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
正确答案:查看最佳答案
第12题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同
B.计划合同
C.要式合同
D.主合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:委托监理合同终止的标志是()。
A.竣工验收完毕
B.工程保修期满
C.签订工程保修责任书
D.监理人收到监理报酬尾款
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第15题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,执行政府定价的合同,合同当事人一方逾期交付标的物时,遇价格上涨,按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.当地市场价格
D.签订合同地市场价格
正确答案:查看最佳答案
第17题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第18题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。
A.发包人
B.承包人
C.发包人与承包人
D.造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:对于质量控制点,一般要(),再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
正确答案:查看最佳答案
第20题:某工程签订的钢材采购合同中,运费未予明确,则()。
A.运费由施工承包商承担
B.运费由供货商承担
C.供应商应通知采购方自提
D.运费由施工承包商和供货商各承担一半
正确答案:查看最佳答案
第21题:某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:采用设计施工总承包,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工合同文本规定,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由()组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。
第25题:关于工程设计招标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误,设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项C错误,工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审。参见教材P48。
第26题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
正确答案:查看最佳答案
第27题:用评标法评标时,能够转换成价格的评审要素,不能从投标价中减去的是()。
A.技术建设带来的效益
B.工期提前带来的效益
C.开标后投标人提出的优惠价
D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向监理人递交()。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
正确答案:查看最佳答案
第29题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第31题:当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以()的身份判断,公正地进行调解。
A.委托人
B.承包人
C.独立
D.双方
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第33题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。
第34题:设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增至服务
正确答案:查看最佳答案
第35题:在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。
A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列说法错误的是()
A.工程师是受业主聘用的
B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方
C.工程师无权改变合同
D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在评标委员会成员中,不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案:查看最佳答案
第38题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,货样买卖属于非即时买卖合同。B项,凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。D项,凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第39题:FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施工设备,在()可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第41题:施工合同履行过程中,发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
正确答案:查看最佳答案
第42题:按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
第44题:施工合同履行过程中,发现在有放射.毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施()。
A.需经工程师认可,费用由承包人承担
B.需经工程师认可,费用由发包人承担
C.不需工程师认可,费用由承包人承担
D.不需工程师认可,费用由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第45题:承担缔约过失责任的情形不包括()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在索赔管理任务中,工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。
A.严密性
B.正确性
C.合理性
D.周密性
正确答案:查看最佳答案
第47题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析,确定建筑设计标准,选择适用的技术规范,提出质量保障措施,从委托工作的范围来看,工程监理公司承担的服务属于()。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
正确答案:查看最佳答案
第48题:在材料采购合同履行中,()只适用于成交货物数量少,金额小的合同结算支付。
A.转账结算
B.电子结算
C.现金支付
D.托收承付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
正确答案:查看最佳答案
第51题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第52题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第53题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第55题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第56题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第57题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第58题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第59题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第60题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第63题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。
A.是在通用条件的条款中明确规定的
B.取决于业主主动选用
C.取决于承包商的要求
D.取决于融资机构的强制性规定
E.是在专用条件的条款中明确规定的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
第65题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第66题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第67题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第68题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第69题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第71题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
第72题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第73题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。
A.工程检查记录
B.资质证明
C.试验报告
D.工程变更单
E.复验报告
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
第75题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第76题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第77题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第78题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。