一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()

A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

正确答案:查看最佳答案

第3题:由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由()。

A.权利人承担

B.履行义务人承担

C.双方平均分担

D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

正确答案:查看最佳答案

第5题:某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。

第6题:监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.7

B.14

C.18

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.25

D.60

正确答案:查看最佳答案

第8题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第10题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第11题:某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。

A.可调价的总价

B.不可调价的总价

C.单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第12题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第13题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第14题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

正确答案:查看最佳答案

第15题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第17题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是()。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性

正确答案:查看最佳答案

第18题:某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()。

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.只同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告中的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时，往往采用()计价方式。

A.可调总价合同

B.固定总价合同

C.估算工程量单价合

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

A.2013年3月1日

B.2013年3月20日

C.2013年3月10日

D.2013年3月15日

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以()为准。

A.图纸

B.工程量清单

C.中标通知书

D.标准.规范

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第23题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第24题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第26题:根据《中华人民共和国合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是()。

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

正确答案:查看最佳答案

第27题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:(1)关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。

第29题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第31题:监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同().

A.即告终止

B.无效

C.效力待定

D.可变更.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

第33题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方()。

A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同

B.在继续履行过程中可更换标的

C.必须按合同约定条件继续履行合同

D.可拒绝继续履行合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.上级主管部门

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人

B.监理单位

C.工程师

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第38题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是()。

A.在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立

B.采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立

C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义

D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结

A.项目技术负责人

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.项目专职质检员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第41题:A公司欠银行货款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

A.应当由a公司承担清偿责任

B.应当由b公司承担清偿责任

C.应当由a公司和b公司承担连带责任

D.a公司和b公司均不再承担清偿责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第44题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第45题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第46题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。

第47题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第48题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。

第49题:非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程监理书

B.工程预算书

C.工程施工书

D.工程勘察设计书

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第51题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第53题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第54题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第55题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第57题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第59题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第60题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

第61题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有()。

A.批准或否决承包商转让合同.转包工程权

B.指定分包商

C.直接向承包商发布口头.书面“变更工程指令”

D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施

E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险

正确答案:查看最佳答案

第62题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第63题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

第65题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第68题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第69题:工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括()。

A.合同工作范围内写明的服务内容

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第71题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

第72题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第74题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第75题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第76题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第77题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第78题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖北省武汉注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。