[点击进入最新全国注册监理工程师预习题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定,发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内,设计人规定的交付设计文件时间相应顺延,在此期限以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
正确答案:查看最佳答案
第2题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定()。
A.结清全部设计费
B.支付一半设计费
C.停止支付设计费
D.预留一定保证金后全部支付设计费
正确答案:查看最佳答案
第3题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第4题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
正确答案:查看最佳答案
第5题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第6题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:FIDIC合同条件规定的“合同有效期”,是指从双方签署合同协议书之日起,至()止。
A.工程移交证书指明的竣工日
B.颁发工程移交证书日
C.颁发解除缺陷责任证书et
D.承包商提交的结清单生效日
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列不属于完善合同条件问题的是()。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于合同图纸
D.关于施工占地
正确答案:查看最佳答案
第9题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第10题:要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。
A.业主
B.监理工程师
C.总包商
D.分包商
正确答案:查看最佳答案
第11题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第13题:当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以()为准。
A.招标文件中的规定
B.招标单位在会议上的口头解答
C.发给投标单位的会议记录
D.现场考察时招标单位的口头解释
正确答案:查看最佳答案
第14题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。
A.格式条款
B.仲裁条款
C.固定条款
D.质量条款
正确答案:查看最佳答案
第15题:承担缔约过失责任的情形不包括()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日
B.开工或材料运抵施工场地之日起
C.监理单位实际开始监理工作之日
D.承包合同开始执行之日
正确答案:查看最佳答案
第18题:执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第20题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.图纸设计错误导致的工程返工
D.地震灾害导致施工暂停
正确答案:查看最佳答案
第21题:甲患病住院急需用钱又借贷无门,乙表示愿意借给甲5000元,但1年后须加倍偿还,否则以甲的房子抵债,甲表示同意。根据《合同法》的规定,甲.乙之间的借款合同因()。
A.乘人之危而可撤销
B.胁迫而无效
C.欺诈而可撤销
D.显失公平而无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第23题:在勘察合同履行过程中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第25题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第26题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
第27题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。
A.提前竣工的机器设备要求
B.发包人为赶工应提供的方便条件
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第29题:监理合同中“附加工作”是指()。
A.由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作
B.监理合同范围以外的工作
C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作
D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作
正确答案:查看最佳答案
第30题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向监理人递交()。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
正确答案:查看最佳答案
第32题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第33题:FIDIC合同条件规定,从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金,在颁发工程移交证书后,业主应()。
A.仍不返还承包商
B.返还承包商一半
C.返还承包商一半和利息
D.全部返还承包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是()。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
正确答案:查看最佳答案
第35题:招标人确定中标人后()天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
第36题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第37题:根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划
正确答案:查看最佳答案
第38题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第39题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同,()。
A.由被代理人和代理人承担连带责任
B.由行为人承担责任
C.经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
D.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
正确答案:查看最佳答案
第41题:依据材料采购合同的约定,供货方对()承担责任。
A.因使用不当导致的质量下降
B.到货检验时采购方提出的质量异议
C.因交货后保管不善导致的质量下降
D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议
正确答案:查看最佳答案
第42题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:下列关于中标人选定原则的说法,不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
第45题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。
A.项目监理机构
B.监理单位
C.总监理工程师
D.监理单位的法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段J进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
正确答案:查看最佳答案
第47题:采购方拒付货款,应当按照()的拒付规定办理。
A.国家财政部门结算办法
B.地方财政部门结算办法
C.中国人民银行结算办法
D.银行结算办法
正确答案:查看最佳答案
第48题:不可预见的物质条件的风险范围不包括()
A.自然条件
B.污染物
C.水文条件
D.气候条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列承担缔约过失责任的情形中,不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。
A.故意隐瞒标的物的瑕疵
B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。
A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.有符合法定条件的法定代理人
E.能独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第51题:代理法律制度中的委托代理,代理人(或行为人)因()承担法律责任。
A.委托授权不明
B.无权代理未经追认
C.与第三人恶意串通
D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果
E.复代理行为未经追认
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第53题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
第54题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第55题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第56题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:经济合同变更或解除后,当事人的责任为()。
A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B.因一方违约,使合同履行成为不必要时,债权人请求解除合同的,免除对方的责任
C.双方达成变更解除合同的协议,即当事人双方互不承担责任
D.双方达成变更或解除合同的协议,若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任
E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除,双方当事人均不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《标准施工合同》,关于单位工程验收的说法,正确的有()。
A.移交后的单位工程由发包人负责照管
B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C.单位工程验收应由发包人组织
D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
正确答案:查看最佳答案
第60题:采用邀请招标方式选择施工承包商时,业主在招标阶段的工作包括()。
A.发布招标广告
B.发出投标邀请函
C.进行资格预审
D.组织现场考察
E.召开标前答疑会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。
第62题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第63题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.石化等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
第66题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第67题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第69题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第70题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第71题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
第72题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第73题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第74题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案
第75题:监理工程师书面指示进行某项检查试验,届时他既未出席又没发布其他指令,承包商应()。
A.推迟试验,等待工程师出席
B.自行试验
C.将试验记录送工程师
D.质量是否合格由实验数据判定
E.不必试验,书面请求工程师承认该部分产品合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:质押担保一般是指权利质押,主要包括()。
A.房屋及构筑物
B.机器设备
C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单,提单
D.依法可以转让股份.股票
E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人可按违约金执行
D.当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应履行债务
E.合同中未约定违约金,当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第78题:合同生效应当具备的条件是()
A.当事人具有相应的民事权利能力
B.当事人具有相应的民事行为能力
C.意思表示真实
D.违反社会公共利益
E.不违反法律法规
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。