最新版注册监理工程师预习题

时间:2023-3-1 11:36:53 作者:二级建造师考试资料网

[点击进入最新版注册监理工程师预习题]


一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后,将保留金50%返还承包商,颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。


第1题:FIDIC通用条件规定,合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时,应在接到此决定的70天内()。

A.提交仲裁机构仲裁

B.中止履行合同

C.再由工程师调解

D.将提交仲裁的意向书通知对方,并将副本呈交工程师

正确答案:查看最佳答案


第2题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调,承担如同主合同履行过程中监理人的职责,包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。


第3题:下列关于代理的表述中,正确的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为

C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第4题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)


第5题:招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理,正确的是()。

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案:查看最佳答案


第6题:列施工合同文件中,解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第7题:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案


第8题:某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用()合同。

A.可调价的总价

B.不可调价的总价

C.单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案


第9题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。


第10题:监理公司具有法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:查看最佳答案


第11题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案


第12题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第13题:施工合同履行过程中,承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。

A.动力设备

B.输电线路

C.地下管道

D.人口密集区

正确答案:查看最佳答案


第14题:在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案


第15题:施工合同履行过程中,竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知,前者是发包人,后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,后者需要外部的配合条件

C.试车通知,前者包括试车内容.时间.地点,后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格,前者工程师在试车记录上签字,后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第16题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底

B.委托代理机构进行招标

C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

正确答案:查看最佳答案


第17题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。


第18题:要约以信件或者电报做出的,承诺期限自()开始计算。

A.信件或者电报到达之日

B.信件载明的日期或者电报交发之日

C.信件或者电报交发之日

D.信件邮寄的日期或者电报到达之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第19题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案


第20题:根据《标准施工合同》,表明合同终止的行为是()。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款,承包人仍可就此事项进行索赔。


第21题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第22题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。

A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案


第23题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时,一般适用()的法律。

A.业主所在国

B.承包商所在国

C.签收所在国

D.工程所在国

正确答案:查看最佳答案


第24题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第25题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述,不正确的是()。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为,在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案


第26题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)


第27题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。


第28题:依据材料采购合同的约定,供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案


第29题:采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()。

A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同

正确答案:查看最佳答案


第30题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。


第31题:根据《标准施工合同》,屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。


第32题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人,并说明问题来源

D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案


第33题:非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。

A.工程监理书

B.工程预算书

C.工程施工书

D.工程勘察设计书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第34题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作,属于工程师发出暂停施工的情况中的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案


第35题:施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为()。

A.送交竣工验收报告日

B.修改后提请发包人验收日

C.修改后验收合格日

D.办理竣工移交手续日

正确答案:查看最佳答案


第36题:建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第37题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

正确答案:查看最佳答案


第38题:合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同()。

A.无效

B.变更

C.有效

D.终止

正确答案:查看最佳答案


第39题:下列关于业主享有的权利,说法错误的是()

A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权

B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第40题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时,()。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

正确答案:查看最佳答案


第41题:下列选项中,()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。

A.暂列金额

B.保留金

C.预付款

D.暂估价

正确答案:查看最佳答案


第42题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。


第43题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。


第44题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。


第45题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。


第46题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案


第47题:工程设计招标的评标过程中,主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务的完成进度

正确答案:查看最佳答案


第48题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。

A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第49题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误,保证设计质量是设计人的责任;选项C错误,外部协调工作是发包人的责任;选项D错误,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第50题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案


第51题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第52题:《合同法》规定,合同权利义务终止,不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案


第53题:合同主体的权利表现为()。

A.有权按照自己的意志作出某种行为

B.必须按照对方的要求不得作出某种行为

C.当权利受到侵害时要求法律保护

D.按照合同要求完成某种行为

E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为

正确答案:查看最佳答案


第54题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第55题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。


第56题:设计合同发包方的义务包括()。

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计范围的深度

C.委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的保密责任

E.向施工单位进行技术交底

正确答案:查看最佳答案


第57题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第58题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案


第59题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案


第60题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。


第61题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。


第62题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。


第63题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽量减少

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第64题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。


第65题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。


第66题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第67题:后履行抗辩权的适用条件包括()。

A.合同中未约定履行顺序

B.合同中约定了履行顺序

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

E.经营状况严重恶化

正确答案:查看最佳答案


第68题:施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协议,其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案


第69题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第70题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案


第71题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案


第72题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。


第73题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,在()情况下,监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案


第74题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案


第75题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。


第76题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。

A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案


第77题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案


第78题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人可按违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应履行债务

E.合同中未约定违约金,当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第79题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案


版权声明: 本站原创文章,于2023-3-1 11:36:53,由 二级建造师考试资料网 发表。
转载请注明:最新版注册监理工程师预习题 | 一级建造师考试题库网

相关推荐

手机在线做题

在线免费做题