佚名曾经说过，感激每一个新的挑战，因为它会锻造你的意志和品格。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 我们千辛万苦找到了"江西省注册监理工程师模拟真题"。一般来说，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们好好看题吧！最后祝福你:身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，这毕竟是加薪与否的关键,祝愿每一位即将参加考试的你都能实现自己的证书梦!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费

D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第2题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第5题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第6题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第10题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第11题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第13题:建设工程总承包合同的履行不包括()。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第15题:要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。

A.要约到达对方之前

B.对方发出承诺之前

C.对方承诺要达要约人之前

D.对方承诺生效之后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第17题:工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到()书面同意方可运至现场。

A.业主

B.监理工程师

C.施工承包商

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第18题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

第19题:关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

正确答案:查看最佳答案

第20题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第21题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

A.所有合同文件之后

B.中标通知书之前

C.投标书之后

D.图纸之后

正确答案:查看最佳答案

第23题:合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

A.立即停止执行

B.继续有效

C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第25题:合同有效期，即()

A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起

B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

正确答案:查看最佳答案

第26题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。

A.招标文件要求

B.发包人接受

C.工程师确认

D.承包人指定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.7

B.14

C.18

D.30

正确答案:查看最佳答案

第29题:需要对施工图设计进行修改时，应经()批准。

A.监理工程师和业主

B.监理工程师和初步设计原批准单位

C.监理工程师和上级主管部门

D.监理工程师和原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第31题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第32题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是().

A.监理招标

B.设计招标

C.施工施工总承包招标

D.特殊地段施工招标。

正确答案:查看最佳答案

第33题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是()。

A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变

正确答案:查看最佳答案

第35题:()不是无效经济合同。

A.没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同

B.无行为能力人签订的合同

C.盗用他人名义签订的合同

D.当事人在违背真实意思情况下签订的合同

正确答案:查看最佳答案

第36题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第38题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第39题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第41题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第42题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()。

A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付

C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

第45题:根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织监察单位进行现场勘查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

第48题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第51题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

第53题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第56题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。

A.对计划目标值的论证和分析]

B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

E.流动资金的筹措

正确答案:查看最佳答案

第57题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第59题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第60题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第61题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第62题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

第63题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第64题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

D.承包人设备的损坏由承包人承担

E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第66题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第68题:属于非法分包工程的情况包括()。

A.将承包的全部工程分包给其他单位实施

B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C.将工程的主要部分交给其他单位实施

D.承接分包工程后进行再分包

E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

正确答案:查看最佳答案

第69题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第71题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第73题:后履行抗辩权的适用条件包括()。

A.合同中未约定履行顺序

B.合同中约定了履行顺序

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

E.经营状况严重恶化

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第78题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--江西省注册监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案