[点击进入江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省,市政府部门提供的专家名册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于合同履行地点不明确的处理方法中,不正确的是()。
A.给付货币的,在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的,在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的,在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
正确答案:查看最佳答案
第2题:若要对工程组织等节奏流水施工,其基本条件是()。
A.各施工段工程量基本相等
B.各施工队作业人数相等
C.各施工段的面积基本相等
D.各施工段所用机械相同
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。
A.设计
B.规划
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:招标项目的中标人确定后,招标人对未中标人应做的工作是()。
A.通知中标结果,但不退还投标保证金
B.通知中标结果并退还投标保证金
C.不通知中标结果,但退还投标保证金
D.不通知中标结果,也不退换投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第5题:建设工程施工合同的计价方式中,()通常用于工期较长的施工合同。
A.固定价格合同
B.组合计价合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第6题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同
B.计划合同
C.要式合同
D.主合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第8题:设计施工总承包合同模式下,履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。
A.从签订合同日起,至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起,至完成施工义务
C.从工程开工日起,至完成保修义务
D.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止
正确答案:查看最佳答案
第9题:因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指()。
A.单方宣布合同终止
B.请求政府行政主管部门授予撤销权
C.请求仲裁机构撤销债务人行为
D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第11题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
第12题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:建设工程施工合同示范文本中,属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。
A.建设项目所依据的国家计划被取消
B.战争
C.动乱
D.协议条款内约定等级以上的地震
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责任的是()。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A,施工技术事故属于承包人的责任;选项B,异常恶劣天气承包人可以索赔工期;选项C,不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期,不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用;选项D,因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。
第16题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
正确答案:查看最佳答案
第17题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第18题:发包人应在()的28天内完成赔付。
A.监理人收到索赔意向通知书后
B.监理人收到索赔通知书后
C.监理人做出索赔处理结果答复后
D.承包人接受索赔处理结果后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:凡是()的单位,均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书,具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
正确答案:查看最佳答案
第20题:招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是()。
A.竞争性强,选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误,监理人收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工,此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认;选项B错误,监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行;选项D错误,重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第22题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,依专业性质.建筑部位来划分的工程属于()。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。
A.代表承包人向发包人提出要求的通知
B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表
C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施,并负责安全保卫
D.做好施工现场保护工作
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收H合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第27题:某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,故未按时支付预付款,是订购方行使的()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第29题:某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。
第30题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第31题:施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。
A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律规范
正确答案:查看最佳答案
第33题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A.施工合同通用条款之后
B.中标通知书之前
C.投标书之前
D.工程量清单之前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第35题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元/吨。在履约期内,供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元/吨。供货方提出变更单价的要求,采购方不同意。此时供货方()。
A.可单方宣布解除合同
B.必须仍按原单价交付剩余水泥
C.有权拒绝原单位继续供应水泥
D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第37题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是()。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
正确答案:查看最佳答案
第39题:公开招标与邀请招标,在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。
A.编制招标文件
B.进行资格预审
C.进行公开开标
D.组织现场考察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:合同履行的前提和依据是()。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
正确答案:查看最佳答案
第41题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第42题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:材料采购合同在履行过程中,由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,并由()支付相应的保管费用。
A.承包人
B.发包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第44题:设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
正确答案:查看最佳答案
第45题:在选择工程施工分包人方面,监理人有()。
A.选定权
B.认可权和否决权
C.建议权
D.直接指定权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第48题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:(1)关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立;(2)有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称.组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第51题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.评标委员会成员资格认定
E.查处招投标活动的违法行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,在()情况下,监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。
A.工程发生额外或附加工作需要延期完成
B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工
C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工
D.业主提供的设备延期到货造成的延误
E.承包商施工组织不当导致的停工
正确答案:查看最佳答案
第53题:工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括()。
A.正常的监理工作
B.附属工作
C.附加工作
D.额外工作
E.业主要求的工作
正确答案:查看最佳答案
第54题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:后履行抗辩权的适用条件包括()。
A.合同中未约定履行顺序
B.合同中约定了履行顺序
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E.经营状况严重恶化
正确答案:查看最佳答案
第56题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第57题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第58题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
正确答案:查看最佳答案
第59题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第60题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第62题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第63题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。
A.负责所供货的设备监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第65题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第66题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第67题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第68题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第69题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
第71题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案
第72题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第73题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第74题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第75题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商
B.业主和工程师
C.业主和分包商
D.承包商和指定分包商
E.业主与承包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第77题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江苏省南京注册监理工程师在线考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第79题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案