节选部分<<最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料>>题型
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。
A.2
B.3
C.6
D.9
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。
A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。
B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%
C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境
D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。
正确答案:查看最佳答案
第3题:仲裁协议应当具备的内容是()。
A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会
B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项
C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
正确答案:查看最佳答案
第5题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
第6题:《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处()罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.50万元以上100万元以下
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。
A.技术合同
B.买卖合同
C.委托合同
D.承揽合同
正确答案:查看最佳答案
第8题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。
A.试样的真实性只能由取样人员负责
B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检
C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:关于建设工程分包的说法，正确的有()
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准.审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。正确的排序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。
A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于要约撤销的说法，正确的是()。
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
C.当事人对行政机关作出的没收违法所得
D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
正确答案:查看最佳答案
第17题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
第18题:对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题:哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？
第19题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()
A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付
D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。
A.用工单位申请，劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请，用工单位协助
D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。
A.不能增加保险费，可以解除保险合同
B.不能解除保险合同，可以增加保险费
C.可以增加保险费，也可以解除保险合同
D.不能增加保险费，也不能解除保险合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是保险概述。
第23题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的9桶原料。按照仓储合同的法律规定，乙的义务不包括()。
A.验收
B.出具仓单
C.提取原料
D.允许甲提取样品
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于法人的说法，正确的是()。
A.法人分为企业法人和行政法人
B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设地方标准，A选项，工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下，可以独立实施。B选项，工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案，C选项，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。
第26题:下列不属于合同解除的特征是()。
A.合同的解除适用于合法的有效合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同的解除须有解除的行为
D.合同解除后，合同还具有法律效力
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。
A.罚金
B.没收财产
C.拘役
D.驱逐出境
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
第29题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。
A.受案的仲裁委员会决定
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C.工程所在地的基层人民法院裁定
D.合同签订地的中级人民法院裁定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。
第30题:报据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。
A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的
B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任
C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。
A.大 写 字 母 G
B.大 写字 母 A
C.大 写 字 母 B
D.大 写字 母 N
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于有效投标价格的说法，正确的是()。
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标人提供备选价格
D.投标报价高于其他投标人报价
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.由原告选择被告住所地或不动产所在地
D.不动产所在地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关报告
D.向发证机关备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第35题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()
A.，处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级，撤职处分
D.销有关人员资格
正确答案:查看最佳答案
第36题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。
A.成立的条件
B.适用的法律规则
C.履行的原则
D.承担违约责任的方式
正确答案:查看最佳答案
第38题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
正确答案:查看最佳答案
第39题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令
D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定
正确答案:查看最佳答案
第41题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效，李某应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
第42题:甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。
A.处置权
B.所有权
C.使用权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。
第44题:根据《合同法》及相关司法解释，有关建设工程价款优先受偿权行使，说法正确的是()。
A.发包人欠付工程价款，承包人无需催告，即可直接行使优先权
B.如果工程标的已被发包人抵押的，承包人行使优先权需经过抵押权人同意
C.承包人因医院门诊楼.教学楼.养老院等工程被拖欠工程款的，不可以行使优先权，因为工程标的性质上不适合折价或拍卖
D.承包人因发包人违约造成的损失应当包括在优先受偿范围内
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
第47题:依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。
A.行政法人
B.事业法人
C.企业法人
D.社团法人
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
第51题:按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
正确答案:查看最佳答案
第53题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
第54题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
正确答案:查看最佳答案
第56题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。
A.中央
B.省级以上
C.镇级以上
D.县级以上
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
第60题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于定金的表述，不正确的是()。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.定金合同从合同成立之日起生效
D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
正确答案:查看最佳答案
第65题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
正确答案:查看最佳答案
第66题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。
A.12小时
B.36小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是()。
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙.丙行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
第68题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。
第69题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。
A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明
B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案
C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备
D.勘察设计单位要执行强制性标准，并且保证勘察设计质量
E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务
正确答案:查看最佳答案
第72题:以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是()。
A.混凝土养护过程中应采取必要措施
B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核
C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量
D.临时用水采用节水型产品，安装计量装置
E.现场车辆冲洗设立循环用水装置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据《绿色施工导则》,水源利用中,应当优先采用()
A.地下水作为混凝上搅拌用水
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅袢
D.中水饮用
E.收集雨水养护
正确答案:查看最佳答案
第74题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，施工企业的资质序列按照承包能力划分不包括()。
A.施工总承包
B.专业承包
C.施工劳务承包
D.联合承包
E.工程总承包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，不正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
E.该施工合同有效，可予以价款结算
正确答案:查看最佳答案
第78题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。
A.及时检查隐蔽工程
B.按照约定提供原材料.设备
C.交付竣工验收合格的建设工程
D.要求压缩合同约定工期
E.支付价款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。
A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
B.建设工程总承包合同中有约定，又经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定
E.对不符合安全生产条件的设施.设备.器材，有权当场作出查封的处理决定
正确答案:查看最佳答案
第81题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().
A.延付或拒付租金请求权
B.寄存财务被丢失的赔偿请求权
C.兑付国债本息请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
E.支付工程款请求权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形:支付存款本息请求权；兑付国债.金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；基于投资关系产生的缴付出资请求权；其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。
第82题:下列选项中属于部门规章的有()。
A.《北京市招标投标条例》
B.《工程建设项目施工招标投标办法》
C.《建设项目环境保护管理条例》
D.《安全生产许可证条例》
E.《评标委员会和评标方法暂行规定》
正确答案:查看最佳答案
第83题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
正确答案:查看最佳答案
第84题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计
C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进人缺陷责任期
E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书.执业印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标
E.提供虚假的财务状况
正确答案:查看最佳答案
第87题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。
A.地基基础和主体结构为50年
B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年
C.电气管线.给水排水管道为50年
D.供热与供冷系统为1年
E.装饰装修工程为1年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的，已完成工程业绩
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。
A.给予警告，期限整改
B.责令改正，没收违法所得
C.并处工程合同价款一定比例的罚款
D.责令停业整顿，降低资质等级
E.情节严重的，吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的是()。
A.当事人申请仲裁后，可以自行和解
B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解
C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请
D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力
E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书
正确答案:查看最佳答案
第93题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.损害赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()
A.建设用地规划许可证
B.可行性研究报告
C.建设工程规划许可证
D.施工企业资质等级证书及营业执照副本
E.工程勘察设计文件
正确答案:查看最佳答案
第95题:下列属于强制性标准的行业标准是()。
A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于《合同法》平等原则的解释，下列表述正确的有()。
A.合同当事人的法律地位都是平等的
B.平等指合同内容的平等
C.合同当事人就合同条款充分协商一致
D.平等指合同中的权利义务对等
E.合同当事人的风险要合理分配
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于增值税纳税人的说法，正确的有()。
A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人
B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人
C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记
D.小规模纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记，不作为小规模纳税人计算应纳税额
E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人，无需缴纳增值税
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版甘肃一级建造师法规模拟习题内部资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
