节选部分<<湖北武汉一级建造师法规真题答案>>题型
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触,也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案,方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定,自行废止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设地方标准,A选项,工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下,可以独立实施。B选项,工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案,C选项,对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文。
第2题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。
第5题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()。
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于建设工程返修的说法,正确的是()。
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的,人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项,实际施工人还可以起诉发包人。C选项,实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。
第10题:下列责任种类中,属于行政处罚的是()
A.管制
B.赔偿损失
C.返还财产
D.罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P45~46,A属于刑罚,BC属于民事责任,D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分,每年考1分。
第11题:关于工程建设标准的说法,正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于建设工程质量保修书,说法正确的是()。
A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任
C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的,按照法定期限保修
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为50年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同,并由丙公司作为该合同的保证人,担保该施工企业按照合同约定支付货款,但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后,甲施工企业迟迟不付款。那么,丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于文物保护单位的保护范围,说法正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域
B.全国重点文物保护单位的保护范围,由国务院划定,并作出标志说明
C.全国重点文物保护单位的保护范围内,不得建设污染环境的设施
D.全国重点文物保护单位的保护范围内,进行爆破.挖掘作业,应当经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于建设工程代理的说法,正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:经对某工程项目施工现场进行检查中,发现存在下列问题,其中()没有违反《安全生产法》的规定。
A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告
B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内
C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业
D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《合同法》及相关司法解释,有关建设工程价款优先受偿权行使,说法正确的是()。
A.发包人欠付工程价款,承包人无需催告,即可直接行使优先权
B.如果工程标的已被发包人抵押的,承包人行使优先权需经过抵押权人同意
C.承包人因医院门诊楼.教学楼.养老院等工程被拖欠工程款的,不可以行使优先权,因为工程标的性质上不适合折价或拍卖
D.承包人因发包人违约造成的损失应当包括在优先受偿范围内
正确答案:查看最佳答案
第18题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工,该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期,该工程最迟应当在()开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:李某拥有一处地段不错的商铺,王某欲承租,2006年一2月15日双方签订了租赁协议,约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议,并当日将该商铺交付给了张某。对此,下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效,李某应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列合同订立的原则中,属于民事法律关系区别于行政法律关系.刑事法律关系特有原则的是()。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.家庭无其他就业人员的
C.已签订无固定期限合同的
D.因工负伤,不在规定的医疗期内的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的,出卖人将标的物交付第一承运人后,标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担,出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的,除当事人另有约定的以外,标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。
第23题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用
C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D.罚款是民事责任的承担方式之
正确答案:查看最佳答案
第24题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的,应给予警告,并在()年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:专利权保护的最主要对象是()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.著作权作品
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于设计单位的权利的说法,正确的是()。
A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
第27题:民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于民事诉讼正确的说法,正确的是()
A.在民事诉讼中,书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证
C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
正确答案:查看最佳答案
第29题:在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业
C..在美国注册的企业设在上海的办事处
D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于合同变更的叙述中,不正确的是()。
A.当事人对合同的内容协商一致,可以变更合同
B.当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定已变更
C.合同变更须遵循法定的程序
D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见,则变更后的内容取代原合同的内容,当事人应当按照变更后的内容履行合同
正确答案:查看最佳答案
第32题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设单位申请领取施工许可证时,应当具备的前提条件不包括()。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.已经取得规划许可证
C.已经取得拆迁许可证
D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:关于招标文件的说法,正确的是()
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金,但无需支付银行同期存款利息
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法,正确的是()。
A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审
B.评审人员由经济.技术方面的专家组成
C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员
D.评审活动应当形成书面评审纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中,严重违反民用建筑节能强制性标准的规定,造成严重后果,按照《民用建筑节能条例》的规定,可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,()内不予注册。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于工程建设项目是否必须招标的说法,正确的是()。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万,但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
正确答案:查看最佳答案
第39题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。
A.技术合同
B.买卖合同
C.委托合同
D.承揽合同
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列某建筑公司的工作人员中,有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年,并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10年,但期间曾离开过公司的王某
D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同,但因公负伤不能从事原工作的李某
正确答案:查看最佳答案
第42题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内,依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地,便委托当地老同学李某代办此事,双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询,挑选出一块令张经理满意的地皮,并做好了办理相关手续前的各种准备工作,但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此,下列表述中除()以外都是合理合法的。
A.张经理应提供委托事务的必要费用
B.张经理可以不向李某支付报酬
C.张经理可以向李某支付相应的报酬
D.委托合同必须是有偿的
正确答案:查看最佳答案
第44题:建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)
第45题:某工程施工过程中,总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用,导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故,则应由()负主要责任。
A.总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备,应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于建设用地使用权的说法,正确的是()。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上
B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式
C.建设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分
D.建设用地使用权期间届满的,自动续期
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同
B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
第50题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工爆破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,为可上岗
第51题:关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是()。
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.自治州的单行条例报送备案时,应当说明作出变通的情况
C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当()。
A.予以拒绝
B.征得设计单位同意
C.征得监理单位同意
D.与相关各方协商一致
正确答案:查看最佳答案
第53题:某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担()。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.交纳罚金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损失。
第54题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列评标委员会成员的行为中,符合现行规定的是()。
A.向招标人征询确定中标人的意向
B.接受投标人提出的主动澄清
C.对投标提出否决意见
D.接受个人所提出的询问意见
正确答案:查看最佳答案
第57题:延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。
A.1
B.2
C.4
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:建设工程因故中止施工一年者,恢复施工时,该建设单位应当()。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关报告
D.向发证机关备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第59题:根据《标准化法》的规定,标准包括国家标准.行业标准.地方标准和团体标准.企业标准,其中()可分为强制性标准和推荐性标准。
A.行业标准
B.地方标准
C.企业标准
D.国家标准
正确答案:查看最佳答案
第60题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是债的发生依据。合同订立需要当事人约定,合同之债由当事人约定产生。
第63题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的是()。
A.纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从低适用税
B.小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,可以抵扣进项税
C.纳税人销售货物.劳务.服务,无形资产.不动产,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余
D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分不得结转下期继续抵扣
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第65题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托或代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.被代理人丧失民事行为能力
正确答案:查看最佳答案
第66题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的
B.患职业病的
C.工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业跌落的
正确答案:查看最佳答案
第69题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。
A.中央
B.省级以上
C.镇级以上
D.县级以上
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于劳务派遣的说法,正确的有()。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列属于强制性标准的行业标准是()。
A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()。
A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
C.自境外单位或者个人购进劳务.服务.无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额
D.非正常损失的在产品.产成品所耗用的购进货物
E.非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务
正确答案:查看最佳答案
第74题:可以作为工程重大安全事故罪的主体包括()。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。
A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致
C.承包人对合同的价款有重大误解的
D.发包人胁迫承包人签订的
E.承包人将部分工程违法分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:《商标法》规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,有()行为,均属侵犯注册商标专用权。
A.销售侵犯注册商标专用权的商品的
B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的
C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的
D.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的
E.未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列选项中,符合颁发施工许可证法定条件的有()。
A.已经办理了建设工程用地批准手续
B.建设工期不足一年的,银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%
C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格
D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施
E.需要拆迁的,其拆迁进度符合建设工程开工的要求
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。
A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准
B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。
第79题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。
A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输
C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用
D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失
E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。
A.应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程出现险情或发现重大隐患时,应到施工现场带班检查
E.工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。
第81题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程安全档案资料
D.工程质量保证资料
E.工程检验评定资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法,正确的有()
A.依法对设计文件进行技术交底
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求
C.依往审査施丁图纸设计文件
D.依法办理工程质量监督手续
E.依法承揽工程的勘察.设技业务
正确答案:查看最佳答案
第83题:在建设工程专利保护中,专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法,正确的有()。
A.申请人提出申请时,应当提供担保
B.人民法院裁定责令停止有关行为,应当立即执行
C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的,可以提出上诉
E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的,人民法院应当解除该措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项,人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定,D选项,当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的,可以复议一次。
第84题:关于保险合同的表述中,正确的有()。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.转包.违法分包造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.与监理单位串通造成的损失
D.保管不善造成的损失
E.中途变更承揽工作要求造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第86题:资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质的情形包括()。
A.资质证书有效期届满,未依法申请延续的
B.超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
C.资质许可机关工作人员滥用职权.玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的
D.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的
E.建筑业企业依法终止的
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《物权法》,下列不可以设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
E.一台挖掘机
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:下列关于商标权的说法中,正确的有()。
A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权
C.注册商标每次续展注册的有效期为10年
D.注册商标不能转让
E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列关于竣工日期的说法中,正确的有()。
A.建设工程竣工验收合格的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的,以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人搜权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C..经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。
A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣
B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
C.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
D.应税销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
E.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
正确答案:查看最佳答案
第93题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人(),致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
E.提供的主要建筑材料.建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:按照《文物保护法实施条例》规定,相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书,即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
正确答案:查看最佳答案
第95题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
B..给付货币的,接受货币一方所在地为合同履行地
C.公民提起的民事诉讼,被告住所地是公民的当前居住地
D.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即法人的注册登记地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。
A.填充墙的混凝土小型砌块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:下列关于调解的说法正确的是()。
A.专业机构进行调解达成的调解协议对当事人具有合同约束力,可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力
B.仲裁调解书已经作出即具有法律约束力
C.法院调解具有法律约束力,一经签收即具有法律效力
D.人民调解的调解协议达成后双方可以共同向调解组织所地在基层人民法院申请司法确认调解协议
E.行政调解属于诉讼外调解,其达成的协议不具有强制约束力
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。
A.不动产既可用于抵押,也可用于质押
B.动产既可用于抵押,也可用于质押
C.动产既可用于抵押,但不可用于质押
D.不动产可用于抵押,但不可用于质押
E.动产既可用于质押,但不可用于抵押
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于抵押的效力说法,正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
E.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的,抵押权人有权要求抵押人停止其行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北武汉一级建造师法规真题答案请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!