节选部分<<最新山东监理工程师在线考试考试题型>>题型
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第1题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第2题:风险识别具有()。
A.客观性
B.重复性
C.确定性
D.不确定性
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求,采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第4题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),对于非招标的监理工程,除专用条件另有约定外,下列合同文件解释顺序正确的是()。
A.通用条件——协议书——委托书
B.委托书——通用条件——协议书
C.委托书——协议书——通用条件
D.协议书——委托书——通用条件
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《标准施工合同》,屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第6题:设备运杂费一般以()乘以设备运杂费率计算。
A.货价
B.离岸价
C.设备原价
D.到岸价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。
第8题:在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是()。
A.计划
B.对比
C.转换
D.纠正
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第10题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时,建设单位的正确做法是()。
A.只需发布招标公告,不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告,而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告,也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告,但需要进行资格预审
正确答案:查看最佳答案
第11题:对业主来说,建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为()。
A.投机风险和纯风险
B.投机风险和基本风险
C.基本风险和特殊风险
D.特殊风险和技术风险
正确答案:查看最佳答案
第12题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。
A.审定技术方案
B.签发工程竣工报验单
C.负责管理项目监理机构的日常工作
D.审定开工报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第14题:项目监理机构应当配备满足监理工作需要的()。
A.所有监理设施
B.主要监理设施
C.所有检测设备和工具
D.常规检测设备和工具
正确答案:查看最佳答案
第15题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计
A.可行性研究报告
B.项目建议书
C.使用功能
D.批准的投资额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:《建设工程监理规范》规定,总监理工程师代表应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A.4
B.3
C.2
D.1
正确答案:查看最佳答案
第17题:注册监理工程师注册有两个专业的,其继续教育学时的分配应当是()。
A.每年接受相应两个注册专业选修课各8学时的继续教育
B.每年接受相应两个注册专业选修课各16学时的继续教育
C.每年接受相应其中一个注册专业选修课8学时的继续教育
D.每年接受相应其中一个注册专业选修课16学时的继续教育
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向,确保基本质量目标的实现,并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用,这表明对建设工程质量应进行()控制。
A.前馈
B.系统
C.全过程
D.全方位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于平行检验的说法,正确的是()。
A.平行检验是项目监理机构控制施工质量的工作之一
B.平行检验仅指对工程实体的量测检验
C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论
D.平行检验是指项目监理机构对施工单位自检结论的核验
正确答案:查看最佳答案
第20题:矩阵制组织形式的缺点是()。
A.缺乏机动性和适应性
B.不利于处理复杂问题
C.协调工作量较大
D.权利不以合理分配
正确答案:查看最佳答案
第21题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第22题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第23题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当达到规定的深度并注明()使用年限。
A.最短
B.经济
C.最长
D.合理
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程风险识别是由若干工作构成的过程,其最主要成果是()。
A.风险清单
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标,可采取的技术措施是()。
A.审查.论证施工组织设计
B.建立健全实施动态控制的组织机构.规章制度和人员
C.选择合理的承发包模式和合同计价方式
D.编制和实施资金使用计划
正确答案:查看最佳答案
第26题:在损失控制计划系统中,在风险损失基本确定后的处理计划为()。
A.预防计划
B.安全计划
C.灾难计划
D.应急计划
正确答案:查看最佳答案
第27题:《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时()。
A.下达停工指令
B.报告建设单位
C.报告安全监督部门
D.报告质量监督部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001),《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()。
A.长期.短期
B.长期.长期
C.短期.长期
D.短期.短期
正确答案:查看最佳答案
第29题:(在开展工程监理的过程中,当建设单位与承建单位发生利益冲突时,监理单位应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护建设单位合法权益的同时,不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。
A.公平性
B.自主性
C.独立性
D.公正性
正确答案:查看最佳答案
第30题:按照规定,()应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设工程采用固定总价合同时,发生经济膨胀事件承担相当大风险的是()。
A.业主
B.承包商
C.业主或承包商
D.分包商
正确答案:查看最佳答案
第32题:改善目标控制的工作流程属于()。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
第33题:在国际上,工程咨询的发展趋势之一是()。
A.与工程承包严格分开
B.与工程承包相互渗透.相互融合
C.逐步取代工程承包
D.逐步从工程承包中分离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第35题:采用流程图法进行风险识别的主要作用在于()。
A.指导风险管理人员进行风险评价
B.给决策者一个总体印象
C.帮助风险管理人员进行风险因素分析
D.辅助决策者进行风险对策决策
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列工程承发包模式的优点中,属于工程总承包模式优点的是()。
A.有利于工程造价控制
B.有利于质量控制
C.有利于业主选择承包商
D.业主选择承包方范围小
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:能正确反映外汇真实价值的汇率,称为()。
A.影子工资
B.社会折现率
C.影子价格
D.影子汇率
正确答案:查看最佳答案
第38题:某建设单位,迫使承包方以低于成本的价格竞标,有关部门发现后,责令其改正,并可以处以()万元罚款。
A.10~30
B.25~50
C.20~50
D.10~20
正确答案:查看最佳答案
第39题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:下列关于巡视的内容中,需要在监理规划中体现的是()。
A.巡视制度
B.巡视要点
C.巡视频率
D.巡视措施
正确答案:查看最佳答案
第41题:除了要具有一定的专业学历外,参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。
A.复合型的知识结构
B.一定年限的工程建设实践经验
C.一定年限的监理工作实践经验
D.良好的职业道德
正确答案:查看最佳答案
第42题:监理规划编制的依据为()。
A.业主的要求
B.监理合同
C.承包合同
D.工程阶段信息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:建设工程监理招标的标的是()。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
正确答案:查看最佳答案
第44题:某工程施工中发生安全生产事故,造成2人死亡,3人受伤,直接经济损失达500万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故属于()生产安全事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
正确答案:查看最佳答案
第45题:在项目监理机构的组织形式中,职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通情报的组织形式是()。
A.直线职能制
B.职能制
C.直线制
D.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:建立多级网络计划体系,监控承建单位的作业实施计划是指()。
A.进度控制的合同措施
B.进度控制的经济措施
C.进度控制的技术措施
D.进度控制的组织措施
正确答案:查看最佳答案
第47题:为了保证住宅质量,对高层住宅及地基.结构复杂的()应当实行监理。
A.多层住宅
B.住宅小区
C.住宅群落
D.保护性住宅
正确答案:查看最佳答案
第48题:在各种风险对策中,预防损失风险对策的主要作用是()。
A.中断风险源
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:现阶段建设工程监理的特点不包括()。
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理属于强制执行的制度
C.建设工程监理具有监督功能
D.市场准人的单一控制
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第51题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。
A.提高建设工程投资决策科学化水平
B.促进工程建设领域管理体制的改革
C.规范工程建设参与各方的建设行为
D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
E.实现建设工程投资效益最大化
正确答案:查看最佳答案
第53题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第54题:《建设工程质量管理条例》规定,建设单位不得()。
A.委托该工程的设计单位进行施工监理
B.任意压缩合理工期
C.迫使承包方以低于成本的价格竞标
D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量
E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第56题:工程监理企业年检结论分为()。
A.合格
B.基本合格
C.基本不合格
D.不合格
E.暂不作结论
正确答案:查看最佳答案
第57题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。
A.承包商将合同责任和风险转移给业主
B.业主将合同责任和风险转移给承包商
C.承包商进行合同转让或工程分包
D.第三方担保
E.抵押担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第59题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第60题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第61题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第62题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第63题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。
A.避免损失的发生
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.使损失后果减少到零
E.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第65题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第66题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。
A.回避一种风险可能产生另一种新的风险
B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性
C.风险回避肯定不是最佳对策
D.回避风险可能不实际或不可能
E.回避风险可能失败
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第68题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第69题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第70题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。
A.违法行为
B.违约行为
C.违规行为
D.违纪行为
E.违背职业道德的行为
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第72题:组织应具有的基本含义为()。
A.目标是组织存在的前提
B.组织中人员应分工协作
C.组织是生产要素之一
D.组织中的人员应明确权力层次
E.组织有组织结构图表示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场管理员
E.现场技术人员
正确答案:查看最佳答案
第74题:在下列内容中,属于建设工程目标控制组织措施的是()。
A.审查施工组织设计
B.落实目标控制的组织机构和人员
C.明确目标控制人员的任务
D.选择最佳的建设工程组织管理模式
E.改善目标控制工作的流程
正确答案:查看最佳答案
第75题:在下列监理文件中,要求建设单位和监理单位长期保存,并送城建档案管理部门保存的是()。
A.监理实施细则
B.工程开工/复工审批表
C.质量事故报告及处理意见
D.合同变更材料
E.工程竣工决算审核意见书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:在将目标的实际值与计划值进行比较时,要注意以下几点:()。
A.明确目标实际值与计划值的内涵
B.合理选择比较对象
C.确定比较工作的人员
D.建立目标实际值与计划值的对应关系
E.确定衡量目标偏离的标准
正确答案:查看最佳答案
第77题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第78题:在对建设工程投资.进度.质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时,要注意以下问题:()。
A.采用全寿命分析方法
B.采用价值工程理论
C.掌握客观规律,充分考虑制约因素
D.对未来的.可能的收益不宜过于乐观
E.将目标规划和计划结合起来
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新山东监理工程师在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。