节选部分<<吉林长春一级建造师法规真题库培训>>题型
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在某工程项目建设中,建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定,施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证,则()。
A.论证通过后可使用
B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案
C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定
D.报工程监理机构批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
正确答案:查看最佳答案
第3题:在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期限的说法,符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.外墙面的防渗漏为5年
B.供热与供冷系统为2年
C.屋面防水工程为3年
D.地基基础和主体结构工程为永久
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理,如果未经被代理人追认,则应由()承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
正确答案:查看最佳答案
第5题:经对某工程项目施工现场进行检查中,发现存在下列问题,其中()没有违反《安全生产法》的规定。
A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告
B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内
C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业
D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品
正确答案:查看最佳答案
第6题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同,并由丙公司作为该合同的保证人,担保该施工企业按照合同约定支付货款,但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后,甲施工企业迟迟不付款。那么,丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。
A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关
C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
正确答案:查看最佳答案
第8题:关于出卖人交付标的物的说法,正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物,出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的,买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的,出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于人身保险合同的说法,正确的是()
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.受益人由被保险人或投保人指定
C.被保险人或受益人必须是投保人
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于仲裁的说法,正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
正确答案:查看最佳答案
第11题:施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。
A.发包方
B.总包方
C.甲分包商
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。
第12题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:工程施工中所造成的下列损失中,承包人不承担任何损失的是()。
A.承包方与监理方串通造成的损失
B.承包方不履行保修义务所造成的损失
C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失
D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任,选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任,但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失,但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收,其保管责任不属于承包人,选项D是承包人完成的工作成果,在未交付发包方使用前,保管责任属于承包人,因此,本题选C。
第14题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
第15题:报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同,向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。
第17题:甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,依据《合同法》,要约生效的时间应为()。
A.乙发出电子邮件时的时间
B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间
C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间
D.甲知道收到邮件时的时间
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:负责特种设备安全监督管理的部门在情况紧急时查封.扣押安全隐患严重的施工设备。以下程序说法正确的是()。
A.未经行政机关负责人事先批准,一律不得实施查封扣押
B.至少应当由三名以上行政执法人员实施,并且需出示执法身份证
C.实施时可以听取当事人的陈述和申辩
D.现场笔录应由当事人和行政执法人员签名或盖章
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保,在保证合同中没有明确约定保证的范围,根据有关法律规定,此保证的范围是()。
A.主债权
B.利息
C.违约金
D.全部债权
正确答案:查看最佳答案
第21题:建设项目施工过程中发现地下古墓,立即报告当地文物行政部门,文件行政部门接到报告后,一般应在不超过()小时赶赴工地现场.
A.12
B.36
C.45
D.24
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:文物行政部门应该在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
第22题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或力理开工报告之前
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于和解的说法,正确的是()。
A.和解只能发生在诉讼前
B.当事人申请仲裁后,不可以自行和解
C.和解达成协议,必须以书面形式作出
D.和解达成的协议具有合同效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()
A.侵权
B.不当得利
C.无因管理
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第26题:王女士在某网站购买了一件饰品,其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查,之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时,发现这件饰品有质量问题,于是联系该网站要求更换。对此,该网站()。
A.应予更换
B.可不予理睬
C.负责修整并承担相应费用
D.应联系修整,所需费用由王女士承担
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列关于法的效力层级的表述,错误的是()。
A.宪法至上
B.上位法优于下位法
C.一般法优于特别法
D.新法优于旧法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。
A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求
正确答案:查看最佳答案
第29题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
正确答案:查看最佳答案
第30题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.施工图设计文件审查单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产,工程施工中,分包工程发生了安全事故,则改事故()
A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任,总承包单位承担次要责任
C.总承包单位承担全部责任
D.总承包单位与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()。
A.用工单位申请,劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请,用工单位协助
D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项,因发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担责任。B选项,因发包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,如返修后验收不合格的,发包人可以减少支付工程价款,D选项,未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,除主体结构和地基基础外,其余部分工程质量责任由发包人承担。
第34题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于行政复议,以下说法正确的是()。
A.行政复议只审查具体行政行为是否合法
B.复议机关审理复议案件,不适用调解
C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以向该行政机关申请复议
D.复议机关作出行政复议决定后,申请复议的当事人不服决定的,不能再提起行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于招标文件的说法,正确的是()。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在招标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前提出
C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从提交投标文件的截止之日算起
D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少10日之前,通知所有获取招标文件的潜在招标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是招标的基本程序。选项A,招标人不得规定最低投标限价。选项B对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出,选项D,招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少15日之前,通知所有获取招标文件的潜在招标人。
第37题:根据《建没工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()
A.竣工验收合格后
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。
第39题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:对于可撤销合同,下列情况不可能出现的是()。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后,法院要求变更合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同属于可变更.可撤销合同,撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同,但是撤销权人如果请求变更合同,那么法院或仲裁机构不得撤销,如果请求撤销合同,人民法院则可以变更合同
第41题:下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
正确答案:查看最佳答案
第42题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。
A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费
B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的加班费
C.用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的报酬的250%加班费
D.法定休息日安排劳动者工作的,支付不低于400%的工资报酬
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:人民法院提起再审,必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。
A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的
B.违反法律规定,剥夺当时人辩论权利的
C.未经传票传唤,缺席判决的
D.原告和被告和解的
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列物权种类中,属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:继续履行是一种违约后的补救方式,但它不能与下列方式中的()并用。
A.违约金
B.采取补救措施
C.定金
D.解除合同
正确答案:查看最佳答案
第47题:在财产保险合同有效期内,保险标的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人()。
A.不能增加保险费,可以解除保险合同
B.不能解除保险合同,可以增加保险费
C.可以增加保险费,也可以解除保险合同
D.不能增加保险费,也不能解除保险合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是保险概述。
第48题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的,评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为称为第6页()。
A.合同
B.侵权
C.无因管理
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《担保法》,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同()。
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。
A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的景响
B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力
C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权
D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,下列说明中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承
C.对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人自行提货并承担损失
正确答案:查看最佳答案
第53题:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。
A.约定的期间是除斥期间
B.法定视为认可的情况
C.双方的约定无效
D.约定的期间是不可变的期间
正确答案:查看最佳答案
第54题:日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期,根据有关司法解释的规定,该工程欠款的利息起算日应为()。
A.2010年10月1日
B.2010年10月10日
C.2010年10月20日
D.2011年5月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。
A.2018年5月10日
B.2018年5月15日
C.2018年7月20日
D.2018年8月10日
正确答案:查看最佳答案
第56题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.危害公共安全罪
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。
A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的,应当予以撤销
B.超越法定职权作出准予注册许可的
C.没有按照规定期限内继续教育的
D.违法法定程序做出准予注册许可的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少20日前
B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前
C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少20日前
D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少15日前
正确答案:查看最佳答案
第59题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元,乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后,乙并未履行协议的约定。下列说法中,正确的是()
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行
B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C.由法院执行和解协议
D.由法院依职权恢复原判决的执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P323正中间“(三)执行和解”,考过4.5次了。
第60题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:下列事项中,属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
正确答案:查看最佳答案
第62题:财产所有权的权能中,()是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。
A.占有权
B.处分权
C.使用权
D.收益权
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的,使用中所产生的后果应由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.质量鉴定单位
D.产权所有单位
正确答案:查看最佳答案
第65题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是()。
A.合同无效,不应支付工程款
B.合同无效,应参照合同约定支付工程款
C.合同有效,应按照合同约定支付工程款
D.合同有效,应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于规划许可证和施工许可证的领取,说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时,应当报送安全施工措施并进行审批
C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业,可以直接发包的工程采用招标发包,可以邀请招标的采用公开招标,确定的施工企业无效
D.发证机关收到申请,发现申请人证明文件不全时,应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列关于法人的表述,错误的是()。
A.企业法人分立.合并的,应当向登记机关办理登记但无需公告
B.企业法人分立.合并的,其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C.有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位.社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于工程建设中使用建筑材料的说法,正确的是()。
A.建筑材料应该向建设单位采购
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的,应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的,可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格,使用后被证实属于不合格材料的,应由施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。
第69题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工,该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期,该工程最迟应当在()开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:甲从自己承包的土地上出入不便,遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行,但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法,正确的有()。
A.该约定属于有关相邻关系的约定
B.该约定属于土地承包合同
C.该约定属于地役权合同
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力
E.如果甲将其承包的土地转移给他人,受让人有权在乙承包的土地上通行
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,工程质量不良行为的认定标准包括()。
A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的
C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的
D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的
E.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位违法分包()。
A.施工单位将工程分包给个人的
B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
C.施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的
D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的
E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()。
A.基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
D.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
E.生育保险费,由职工自行缴纳
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《环境噪声污染防治法》,关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法,正确的有()。
A.产生环境噪声污染的企业事业单位,拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报批
B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治
C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位,限期治理
D.产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治理,并按照国家规定缴纳超标准排污费
E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列属于强制性标准的行业标准是()。
A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:下列情形中,发包人应当赔偿损失的责任有()。
A.发包人提供的设计图纸有缺陷,造成工程质量缺陷
B.承包人提供的设备不符合强制性标准,引发工程质量缺陷
C.发包人直接指定分包人分包专业工程,部分工程发生质量缺陷
D.发包人未组织竣工验收而擅自使用工程,主体结构出现质量缺陷
E.发包人指定购买的材料.建筑构配件不符合强制性标准,造成工程质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
第77题:生产安全事故发生后,有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有()
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员,并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并作书面记录。尽量使现场少受破坏。
第78题:根据《建设工程安全生产管理条例》,下列关于建设工程安全生产责任的说法,正确的是()。
A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节
B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准
C.建设单位应当将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案
D.监理单位应当审查施工单位编制的专项施工方案是否符合投资概算
E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《劳动合同法》,下列合同中,属于无效劳动合同的有()。
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。
A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失,施工单位可以就此向建设单位要求赔偿
B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期
C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案
正确答案:查看最佳答案
第81题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押,应当符合的规定有()。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于计算机软件著作权的说法,正确的有()。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.软件著作权属于软件开发者
C.两个以上法人合作开发的软件,其著作权的归属由合作各方书面合同约定
D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的,单位必须对开发软件的自然人进行奖励
E.软件著作权也有合理使用的规定
正确答案:查看最佳答案
第83题:关于劳动者延长工作时间的说法,正确的有()。
A.延长工作时间一般每日不得超过1小时
B.用人单位由于生产经营需要,经工会同意即可延长工作时间
C.发生自然灾害需要紧急处理的,延长工作时间每月不得超过36小时
D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位,支付不低于工资200%的工资报酬
E.安排延长工作时间的,用人单位支付不低于工资150%的工资报酬
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列情形中,需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。
A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用
B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用
C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用
D.部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用
E.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《环境噪声污染防治法》,下列情形中,必须公告附近居民的夜间作业()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.因生产工艺上要求必须连续作业的
D.因特殊需求必须连续作业的
E.赶工作业
正确答案:查看最佳答案
第86题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押,应当符合的规定有()。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限
正确答案:查看最佳答案
第87题:下列选项中,关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案,无需组织专家论证
B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业
C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施,相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改
E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《物权法》,关于财产所有权,说法正确的是()。
A.财产所有权的行使受到法律一定的限制
B.处分权是财产所有权人特有的权利
C.城市市区土地的所有权人只能是国家
D.货物运输合同中,承运人对托运人的财产享有占有权和收益权
E.财产所有权包括用益物权和担保物权,用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人
正确答案:查看最佳答案
第89题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂,并由其负责安装保养工作,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,该塔吊使用前,必须由()共同进行验收,验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列关于标底的规定说法不正确的是()。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:关于租赁合同特征的说法,正确的是()。
A.租赁合同是单务合同
B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件
C.出租方转移租赁物的所有权
D.承租人获得租赁物的使用收益权
E.定期租赁合同的租期最长为20年
正确答案:查看最佳答案
第92题:《安全生产法》规定,施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的,应当立即向()报告。
A.特种设备安全监督管理部门
B.安全生产许可证颁发管理机关
C.现场安全生产管理人员
D.本单位负责人
E.公安消防机构
正确答案:查看最佳答案
第93题:下列关于工程总承包的表述中,符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业,可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业,可以进行施工总承包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于保险合同的表述中,正确的有()。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同
正确答案:查看最佳答案
第95题:导致中标无效的情形有()
A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的
C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的
D.招标人要求投标人提交投标保证金的
E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。
A.施工单位不得转包或违法分包工程
B.承包单位应当履行工程质量保修义务
C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收
D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计
E.领取施工许可证之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法,正确的有()。
A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效
B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权
C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同
D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力
E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列关于施工许可证延期开工.核验和重新办理批准的规定正确的是()。
A.如不能按期开工可申请延期,并且只能延期一次
B.中止施工满半年的工程恢复施工前,建设单位应当向发证机关报告
C.因故不能按期开工超过3个月的工程,应当重新办理开工报告的批准手续
D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
第99题:施工企业对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验,通常应当按照()进行,不合格的不得使用。
A.工程设计要求
B.企业标准
C.施工技术标准
D.通行惯例
E.合同约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--吉林长春一级建造师法规真题库培训请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!