节选部分<<辽宁监理工程师历年真题>>题型
可能很多人都在寻求"辽宁监理工程师历年真题"，史美尔斯曾经说过，书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 总结的来说，知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们学习之旅吧！最后的祝福:十年寒窗苦,只为一刻甜! 都要加油哦!
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。
A.甲方案
B.乙方案
C.丙方案
D.丁方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第2题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.7日
B.14日
C.15日
D.28日
正确答案:查看最佳答案
第3题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.增加工作面
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:发生工程质量事故后，《工程暂停令》由()签发。
A.工程质量监督机构
B.总监理工程师
C.建设单位技术负责人
D.设计单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列事件中，需要进行现场签证的是()。
A.合同范围以内零星工程的确认
B.修改施工方案引起工程量增减的确认
C.承包人原因导致设备窝工损失的确认
D.合同范围以外新增工程地确认
正确答案:查看最佳答案
第6题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件
正确答案:查看最佳答案
第8题:机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异，因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较，评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标，也采用综合打分法的评标比较方法。
第9题:()是实现建设工程造价控制最有效的手段。
A.成本核算
B.进行招标和投标
C.技术与经济相结合
D.实行经济承包责任制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:下列费用中不属于静态投资的是()。
A.设备工器具购置费
B.建设单位管理费
C.建设期贷款利息
D.研究试验费
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是()。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失
正确答案:查看最佳答案
第12题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第13题:当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。
A.实际进度超前的时间
B.实际进度拖后的时间
C.实际超额完成的任务量
D.实际拖欠的任务量
正确答案:查看最佳答案
第14题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第15题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资绩效指数大于1，表示投资节约
D.进度偏差为正值，表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。
A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求
C.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行
D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定
正确答案:查看最佳答案
第17题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。
A.当地劳动安全部门
B.质量监督机构
C.当地建设主管部门
D.项目监理机构
正确答案:查看最佳答案
第18题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。
A.设计准备阶段
B.设计阶段
C.施工图设计阶段
D.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天，则流水施工工期为()天。
A.12
B.13
C.14
D.15
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第21题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。
A.可行性研究目标
B.投资控制
C.初步设计目标
D.限额设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内窨。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于抵押的说法，正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。
第25题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时，程序性审查主要审查的是()。
A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性
B.施工方案是否符合强制性标准的规定
C.编制人和审批人是否具有相应的权限
D.施工方案是否由建设单位认可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。
第26题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第27题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是()。
A.单位工程动用时间
B.土建工程完工日期
C.一季度进度目标
D.二期工程进度目标
正确答案:查看最佳答案
第29题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第30题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是()。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.标准预算审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
正确答案:查看最佳答案
第32题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
正确答案:查看最佳答案
第33题:施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令
B.工作联系单
C.会议纪要
D.监理通知
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:在单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。
A.持续时间总和最长
B.时间间隔均为零
C.时距总和最长
D.由关键节点组成
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。
第36题:在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第38题:工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是()。
A.反映质量的变动情况
B.判断工程质量是否处于受控状态
C.对工程项目的总体质量进行评价
D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系
正确答案:查看最佳答案
第39题:在选定设计单位后，应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A.监理工程师和设计单位
B.建设单位和监理单位
C.监理工程师和建设单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4.2.6天，该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
正确答案:查看最佳答案
第41题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。
第42题:检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时，检验批的容量为16～25之间，检验批最小的抽样数量为()。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:()时对应的折现率称为内部收益率，用IRR表示。
A.净年值等于0
B.净现值率等于1
C.净现值等于0
D.动态投资回收期等于基准投资回收期
正确答案:查看最佳答案
第44题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第45题:评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。
A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素
B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值
C.新材料.新技术在相关部门的备案情况
D.使用功能是否满足质量目标和标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:关于工程网络计划的说法，正确的是()。
A.关键线路上工作的总时差均为零
B.关键线路上的工作均为关键工作
C.一个网络计划中只有一条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列不能作为建设工程勘察设计质量控制的依据的是()。
A.有关工程建设及质量管理方面的法律.法规，城市规划，国家规定的建设工程勘察.设计深度要求
B.铁路.交通.水利等专业建设工程，还应当依据专业规划的要求
C.有关工程建设的技术标准，如勘察和设计的工程建设强制性标准规范及规程.设计参数.定额.指标等
D.体现建设单位勘察设计质量控制的合同文件
正确答案:查看最佳答案
第48题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。
A.单代号网络计划中时间间隔全部为零
B.单代号搭接网络计划中时距总和最大
C.双代号网络计划中由关键节点组成
D.双代号时标网络计划中无虚箭线
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第51题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。
A.2300
B.2360
C.2380
D.2430
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。
第54题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。
A.施工阶段
B.招标阶段
C.竣工验收阶段
D.设计阶段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:质量计划的主要作用是向()做出保证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第56题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
正确答案:查看最佳答案
第57题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第58题:某分部工程有3个施工过程，分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天.4天和8天，则该分部工程地流水施工工期是()天。
A.18
B.24
C.34
D.42
正确答案:查看最佳答案
第59题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第60题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。
A.异常恶劣的气候造成的停工
B.施工图纸未及时供应
C.工程变更
D.业主方原因要求暂停施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:在工程建设中，勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。
A.法定代表人
B.项目审核人
C.项目审定人
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责，项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任，项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。
第62题:工程事故发生后，总监理工程师应要求施工单位()小时内写出书面报告。
A.7
B.14
C.20
D.24
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中，错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由()签署审查意见
A.总监理工程师
B.**单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.监理员
正确答案:查看最佳答案
第65题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。
第66题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是()，其他统计方法一般都要与其配合使用。
A.直方图法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:监理单位监控设计进度的工作是()。
A.建立建全设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.核查分析设计图纸进度
D.组织设计各专业之间的协调工作
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列进度计划中，属于金蛇单位计划系统的是()。
A.设计准备工作进度计划
B.设计总进度计划
C.工程项目总进度计划
D.施工准备工作计划
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是()。
A.清单应包括项目编码.项目名称
B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量
C.清单为不可调整的闭口清单
D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第71题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于保证人资格的说法，正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第73题:某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第()天。
A.8
B.10
C.16
D.18
正确答案:查看最佳答案
第74题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第75题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。
A.营业税.城市维护建设税及教育费附加
B.增值税.城市维护建设税及教育费附加
C.营业税及所得税
D.增值税及所得税
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。
A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法
正确答案:查看最佳答案
第77题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
正确答案:查看最佳答案
第78题:绘制()不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制定改造的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:在工程建设国家标准与行业标准中，某些用粗体字表达的条文指的是()。
A.工程建设强制性标准
B.工程建设通用性标准
C.工程建设一般标准
D.工程建设特殊标准
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示，下面说法正确的是()。
A.该工作提前1周完成
B.第4周停工一周
C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%
D.在第5周内实际进度与计划进度一致
E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量
正确答案:查看最佳答案
第81题:敏感性分析的步骤包括()。
A.选定需要分析的不确定因素
B.计算确定因素的临界点
C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值
D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序
E.确定进行敏感性分析的经济评价指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
正确答案:查看最佳答案
第83题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。
A.寻求资源有限条件下的最短工期安排
B.寻求最优工期条件下的资源均衡，安排
C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排
D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排
E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。
第85题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。
A.法律.法规
B.工程建设的技术标准
C.招标文件
D.项目批准文件
E.勘察设计合同文件
正确答案:查看最佳答案
第86题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
正确答案:查看最佳答案
第87题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。
A.本工作已按计划完成
B.在第4个月内没有进行本工作
C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量
D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量
E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:确定流水步距时，一般应满足的基本要求包括()。
A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序
B.相邻施工过程的流水步距必须相等
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，尽可能少搭接
正确答案:查看最佳答案
第89题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第90题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第92题:实施见证取样的要求包括()。
A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
B.见证取样的频率和数量，包括在承包单位范围内，一般所占比例为20%
C.见证取样的试验费用由承包单位支付
D.实行见证取样，绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检
E.送往实验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有负责见证取样的监理工程师的签字
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。
A.单项工程综合概算
B.工程建设其他费用概算
C.预备费用概算
D.单位工程概算
E.固定成本概算
正确答案:查看最佳答案
第95题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。
A.分解投资控制目标
B.进行工程计量
C.严格控制设计变更
D.审查施工组织设计
E.审核竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第96题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第97题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第98题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第99题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第100题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
正确答案:查看最佳答案
第101题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。
A.施工进度控制目标实现的风险分析
B.进度控制人员的职责分工
C.与进度控制有关的各项工作流程
D.施工图设计文件交付时间目标
E.进度控制的组织措施
正确答案:查看最佳答案
第102题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制施工总进度计划，并控制其执行
C.编制详细的出图计划，并控制其执行
D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行
E.编制工程年.季.月实计划，并控制其执行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第103题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第104题:建设工程依次施工的特点包括()。
A.充分利用工作面施工
B.工期长
C.施工现场的组织较简单
D.不利于提高劳动生产率
E.不利于资源供应的组织
正确答案:查看最佳答案
第105题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。
A.计划期
B.年度投资计划
C.施工阶段
D.项目组成
E.设计图纸交付顺序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第106题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第107题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按()划分。
A.施工工艺
B.工程部位
C.工程量
D.专业性质
E.施工段
正确答案:查看最佳答案
第108题:用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第109题:项目可行性研究直接影响项目的()。
A.工程勘察设计质量
B.决策质量
C.设计质量
D.工程施工质量
E.工程竣工验收质量
正确答案:查看最佳答案
第110题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
正确答案:查看最佳答案
第111题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第112题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第113题:企业定额是根据()制定的。
A.企业的人员技能
B.施工机械装备程度
C.施工生产的技术水平
D.现场管理水平
E.企业管理水平
正确答案:查看最佳答案
第114题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第115题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。
第116题:工程质量事故处理的依据有()。
A.有关合同文件
B.相关法律法规
C.有关工程定额
D.质量事故实况资料
E.有关工程技术文件
正确答案:查看最佳答案
第117题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第118题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。
A.增加工作面
B.改进施工计划
C.增加施工人员
D.采用更先进的施工机械
E.采用更先进的施工工艺和施工技术
正确答案:查看最佳答案
第119题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。
A.同型号
B.同等级
C.生产条件稳定
D.同种类(尺寸.特性.成分等)
E.生产时间基本相同
正确答案:查看最佳答案
