节选部分<<2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库>>题型
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内,使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月,始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。
A.该公司不能视其为购买
B.杨先生有权继续试用
C.该公司可以视其为购买
D.被视为购买的杨先生应拒绝付费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买。试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为购买。因此,该公司可以视杨先生为购买。
第1题:关于施工现场大气污染防治的说法,正确的()。
A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行,做好计划
C.结构施工阶段,作业区的目测扬尘高度小于1米
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于建设工程代理的说法,正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的,可以不委托招标代理,选项B代理人可以单方辞去委托,选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。
第3题:关于仲裁的说法,正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由()裁决。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.制定机关
C.国务院
D.最高人民法院
正确答案:查看最佳答案
第5题:在施工监理过程中,工程监理单位发现存在重大安全事故隐患,要求施工单位停工整改,而施工单位拒不整改或者不停止施工,监理单位应当()。
A.继续要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.协助施工单位消除隐患
正确答案:查看最佳答案
第6题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于代理的说法,正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法,正确的是()。
A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人
B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核
D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请入撤销请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后,则产权单位()。
A.可以继续使用
B.必须组织报废拆除
C.应组织施工单位加固.维修和补强
D.应委托相应资质的勘察.设计单位鉴定,提出加固措施,重新界定使用期
正确答案:查看最佳答案
第11题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,玻璃厂对要约的内容做了以下变更,其中属于要约非实质性变更的是()。
A.每块玻璃的尺寸
B.玻璃的透光标准
C.运输时为减少破碎,包装由木板变为铝合金,价格不变
D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《建筑法》,在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内,向施工许可证颁发机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.
第13题:根据《大气污染防治法》,我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请,也应当申请最低等级。选项B,施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的,余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C,被撤回建筑企业资质的企业,可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
第15题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。
A.中央
B.省级以上
C.镇级以上
D.县级以上
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中,不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A.施工合同中约定采用推荐性标准
B.工程施工图纸
C.法律法规
D.监理合同
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于有效投标价格的说法,正确的是()。
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标人提供备选价格
D.投标报价高于其他投标人报价
正确答案:查看最佳答案
第18题:某住宅工程,总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏,部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
A.由总承包单位对上述两个问题承担责任,分包单位不承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任,分包单位对地面石材问题承担责任
D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任,总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:甲和乙签订了材料运输合同,由乙和丙以汽车运输方式联运,甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时,由于司机疲劳驾驶使货车侧翻,导致部分材料被毁。事故处理后,丙将其余材料送至指定地点。对此,下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.甲应要求乙退还运费
C.乙和丙对此承担连带责任
D.甲直接要求丙赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第20题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地,发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档,依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政处分
D.行政强制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是行政处罚,行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照;行政拘留;法律法规规定的其他等。
第21题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
第22题:承诺应当以通知的方式作出,但根据()除外。
A.要约人拒绝履行的
B.承诺人撤销承诺的
C.要约人撤销要约的
D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于涉外仲裁的说法不正确的是()。
A.财产保全应提交申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定
B.在中国境内的涉外案件主要由中国国际经济贸易仲裁委员会受理
C.涉外仲裁委员会可以由中国国际商会组织设立
D.最高人民法院可以裁定财产保全的法院
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:《民法通则》规定,没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为,未经被代理人追认的,由()承担民事责任。
A.第三人
B.行为人
C.被代理人
D.行为人与被代理人共同
正确答案:查看最佳答案
第26题:某工程施工招标文件,其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。
A.本招标项目估算价6000万元,投标保证金为100万元
B.投标保证金以现金方式提交的,应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的,投标保函有效期必须与投标有效期一致,否则作废标处理
C.①投标人串通投标的,②投标书被评定为废标的,③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的,④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的,⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的,其投标保证金均不予退还
D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人,其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还
正确答案:查看最佳答案
第27题:施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是()。
A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施,丁场地
B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延
C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》中规定,合同履行过程中出现违约情况的,只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任,本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。
第28题:关于工伤医疗停工薪期的说法,正确的是()
A.在停工薪期内,原工资福利待遇适当减少
B.停工薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付
D.工薪期满后仍需治疗的,工伤职工不再享受工伤医疗待遇
正确答案:查看最佳答案
第29题:债的发生根据中,()是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务。
A.侵权
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《行政复议法》的规定,以下属于不可申请行政复议的是()。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
C.当事人对行政机关作出的没收违法所得
D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于分包工程的项目管理机构,下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员
C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员
D.分包工程发包人将工程分包后,可以不在施工现场设立项目管理机构,但必须派驻相应人员
正确答案:查看最佳答案
第33题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:在财产保险合同有效期内,保险标的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人()。
A.不能增加保险费,可以解除保险合同
B.不能解除保险合同,可以增加保险费
C.可以增加保险费,也可以解除保险合同
D.不能增加保险费,也不能解除保险合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是保险概述。
第35题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,属于建筑施工企业负责人的是()。
A.实际控制人
B.副总工程师
C.主管经营的副总经理
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
第36题:工程建设国家标准的审查批准机关是()。
A.国务院
B.国务院标准化行政主管部门
C.国务院工程建设行政主管部门
D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:承包人取得竣工结算价款的前提条件是()。
A.承包人已将合同约定的工程全部完成
B.工程经竣工验收合格
C.承包人提交了完整的结算报告
D.发包方对结算报告已进行审核
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
第39题:对于劳动争议申请仲裁的时效,下列说法正确的是()。
A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的,申请时效为1年
C.仲裁时效中止的,从中止时起,时效重新计算
D.劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
第41题:除双方当事人意思表示一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,成为()
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
正确答案:查看最佳答案
第42题:下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:《合同法》所称的不可抗力是指()。
A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况
B.不能预见但能够避免的客观情况
C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况
D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140
第45题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.项目经理自行
B.项目经理与企业法人连带
C.项目经理与企业法人按比例
D.企业法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()
A.2024年6月12日
B.2024年6月15日
C.2034年6月12日
D.2035年6月16日
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人,所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,经受聘企业同意的,可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间,若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部门和有关部□可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2>合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列愔形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊愔况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部□不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。P76。
第48题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行招标核准.审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。正确的排序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于调解与和解,以下说法正确的是()。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议,具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中,当事人不能再进行和解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后,就不能再通过和解方式解决争议
正确答案:查看最佳答案
第51题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《民事诉讼法》的规定,当事人向人民法院申请保全证据的,不得迟于举证期限届满前7日,下列行为不是证据保全方法的是()。
A.没收
B.扣押
C.查封
D.勘验
正确答案:查看最佳答案
第54题:同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是()。
A.第三人提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后,有权向保证人或债务人追债
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是保证担保,被担保的债权既有物的担保又有人的担保的,债务人到期不履行债务或者发生当事人约定的实施担保物权的情形,债权人应当按照约定实现债权。债务人自己可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担保证责任后,有权向债务人追偿
第55题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故,其应承担的法律责任是()
A.,处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级,撤职处分
D.销有关人员资格
正确答案:查看最佳答案
第56题:合同权利转让未通知债务人,则()。
A.转让合同无效
B.对债务人不发生效力
C.推定为未转让
D.抗辩权发生转移
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于建设工程返修的说法,正确的是()。
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:甲与乙签订了仓储合同,约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间,乙发现这些原料有毒,于是采取了隔离措施,由此产生了费用。对此,下列说法中错误的是()。
A.该费用应由甲负担
B.甲有对该原料说明的义务
C.乙发现原料有毒可以拒收
D.甲和乙应共同分担增加的费用
正确答案:查看最佳答案
第59题:某商业中心在竣工交付使用后,由于区域地震造成墙体裂缝,则修复费用应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第60题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后,货物毁损.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,属于项目负责人安全生产职责的是()。
A.建立项目安全生产管理体系
B.建立安全生产管理制度
C.监控分部分项工程
D.及时报告质量问题
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定,建造师的执业范围不包括()。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
第65题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
第66题:《文物保护法》规定,不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须市级以上人民政府批准,在批准前应当征得省级文物行政部门同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同,其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等,并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时,承运司机发现路况很差,便自作主张绕道行驶,由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后,甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后,甲公司材料员发现个别材料有破损。对此,下列选项中正确的是()。
A.乙应赔偿甲破损材料损失
B.甲有责任承担破损材料损失
C.甲应负担增加的运费
D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定,承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的,托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此,C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况,并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中,如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出,以免事后产生纠纷。《合同法》还规定,收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的,视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中,甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议,因而有责任承担材料破损的损失。
第68题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中,错误的是()。
A.建设工程实行总分包的,总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()
A.按合同约定交付机械设备
B.转移机械设备的所有权
C.承担机械设备运辋过程中毁损的风险
D.机械设备的瑕疵担保
E.为机械设备购买运输保险
正确答案:查看最佳答案
第71题:第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清,证据不足的,()。
A.只能依法改判
B.可以查清事实后改判
C.只能发回原审人民法院重审
D.判决驳回上诉,维持原判
E.可以裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《招标投标法》和相关法律法规,下列评标委员会的做法中,正确的有()。
A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由,否决所有投标
B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求
C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。
A.填充墙的混凝土小型砌块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标
E.提供虚假的财务状况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于违约赔偿损失的说法,正确的有()。
A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额
B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失
C.约定赔偿损失优先于法定赔偿损失
D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用
正确答案:查看最佳答案
第77题:既有建筑节能改造,是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。
A.围护结构
B.保温结构
C.采暖制冷系统
D.照明设备
E.供水系统
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于保险合同的表述中,正确的有()。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《建筑业企业资质管理规定》,在申请之日起前1年至资质许可决定作出前,出现下列情况的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。
A.与建设单位之间相互串通投标
B.将承包的合同转包或违法分包
C.发生过一起一般质量安全事故
D.非法转让建筑业企业资质证书
E.恶意拖欠分包企业工程款
正确答案:查看最佳答案
第80题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.转包.违法分包造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.与监理单位串通造成的损失
D.保管不善造成的损失
E.中途变更承揽工作要求造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第81题:物权的保护中,造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求()。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.损害赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:委托代理关系终止的情形有()。
A.代理期间届满
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.作为被代理人的法人组织终止
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定,注册建造师不得有的行为包括()。
A.不按设计图纸施工
B.使用不合格设备.建筑构(配)件
C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的
D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动
E.变更注册单位,而在另一家企业从事执业活动
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于申请领取施工许可证的说法,正确的有()。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市.镇规划区的建筑工程,需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后,才能申请办理施工许可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:下列情形中,不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可以撤销
C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人
D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
E.受要约人有理由认为要约不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作
正确答案:查看最佳答案
第86题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程安全档案资料
D.工程质量保证资料
E.工程检验评定资料
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于安全生产许可证有效期的说法,正确的有()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续
C.安全生产许可证有效期满需要延期的,施工企业应当于期满前1个月办理延期手续
D.施工企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,自动延期
E.安全生产许可证有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
第89题:按照《招标投标法实施条例》的规定,下列投标应该被否决的有()。
A.投标文件未经投标单位负责人签字
B.投标人提交投标文件后,又在投标截止日期前一天,书面提出报价降低2%
C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件中明显报价计算错误,评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清,并未超出投标文件的范围,也未改变投标文件的实质性内容
E.投标联合体没有提交共同投标协议
正确答案:查看最佳答案
第90题:行政行为有()情形,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律.法规错误的
C.违反法定程序的
D.超越职权的
E.违反地方政府规定的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
第92题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法,正确的有()
A.依法对设计文件进行技术交底
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求
C.依往审査施丁图纸设计文件
D.依法办理工程质量监督手续
E.依法承揽工程的勘察.设技业务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:项目负责人需要取得执业资格证书才能担任,其在项目现场带班的时间不少于本月施工进度的80%。下列关于项目负责人的安全生产责任主要包括()。
A.制定安全生产规章制度和操作规程
B.建设工程项目的安全施工负责
C.组织制定安全施工措施
D.消除安全事故隐患
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
第95题:下列关于意外伤害保险的表述,正确的是()。
A.意外伤害保险费由施工单位支付
B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
C.实行施工总承包的,由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费
D.保险费率提倡差别费率和浮动费率
E.投保实行不计名和不计人数的方式
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。
A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致
C.承包人对合同的价款有重大误解的
D.发包人胁迫承包人签订的
E.承包人将部分工程违法分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.建筑施工企业安全生产许可证申请表
C.拆除施工组织方案
D.堆放.清除废弃物的措施
E.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
正确答案:查看最佳答案
第98题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业.甲和乙之间债发生根据正确的()
A.施工企业与甲之间形成合同之债
B.甲.乙之间不存在债的关系
C.乙与施工企业之间形成不当得利之债
D.施工企业与乙之间形成合同之债
E.乙与施工企业之间形成无因管理之债
正确答案:查看最佳答案
第99题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年内蒙古自治区一级建造师法规模拟练习题复习题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!