[点击进入河南省一级建造师法规在线考核试卷]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点,有三个要点应把握,轮番命题:哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?
第2题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理,A选项,为保护被代理人的利益,任何时候都是可以转代理的,B选项,复代理是由代理人选定的,D选项,为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,应当取得被代理人的同意。
第3题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保,在保证合同中没有明确约定保证的范围,根据有关法律规定,此保证的范围是()。
A.主债权
B.利息
C.违约金
D.全部债权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中,错误的是()。
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题,由施工单位负责维修及承担经济责任
C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
D.由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
正确答案:查看最佳答案
第6题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:下列安全生产职责中,不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全施工的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
第8题:某施工现场发生火灾事故,死亡10人,100人重伤。国务院应当自收到事故调查组事故调查报告最长()天内,做出批复。
A.15
B.30
C.60
D.120
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件,应当由()签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章。
A.注册造价工程师
B.注册咨询工程师
C.注册建造师
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:建设单位申请领取施工许可证时,应当具备的前提条件不包括()。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.已经取得规划许可证
C.已经取得拆迁许可证
D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
正确答案:查看最佳答案
第11题:在乡.村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续
正确答案:查看最佳答案
第12题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮,则承揽该项目的施工单位需具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A 和 B满足其一即可
D.A 和 B必须同时具备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法实施条例》规定,承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的单位应当具有相应的资质证书,应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。
第14题:根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目,关于如何确定中标人的说法,正确的是()。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标,必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的,应当重新招标
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,设计单位应当参与建设工程()分析,并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:甲与乙签订了仓储合同,约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间,乙发现这些原料有毒,于是采取了隔离措施,由此产生了费用。对此,下列说法中错误的是()。
A.该费用应由甲负担
B.甲有对该原料说明的义务
C.乙发现原料有毒可以拒收
D.甲和乙应共同分担增加的费用
正确答案:查看最佳答案
第17题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中,发现了近代古墓葬,但考虑到发掘会影响工程正常工期,因此没有向文物主管部门报告,造成部分文物损害,则应对施工单位采取的处罚措施是()。
A.处以罚款
B.吊销资质证书
C.追究项目经理刑事责任
D.要求恢复文物原状
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列法规中,属于部门规章的是()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:合同权利转让未通知债务人,则()。
A.转让合同无效
B.对债务人不发生效力
C.推定为未转让
D.抗辩权发生转移
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第21题:2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:关于发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的说法,正确是()。
A.必须在合同中有此约定,才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通过条款中有此约定,也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中,也属于无效合同条款
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于仓储合同法律特征的说法,正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的,不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的,保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第25题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
正确答案:查看最佳答案
第26题:在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤,死亡。该施工企业的行为构成()
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是()。
A.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.未按照节能设计进行施工的
D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程
正确答案:查看最佳答案
第29题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。
A.安全生产法
B.宪法
C.建筑法
D.建设工程安全生产管理条例
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于建设工程共同承包的说法,正确的是()
A.中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包
B.两个不同
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件,其生效由国家主席签署命令。下列各项中属于法律的是()。
A.《北京市人民政府令》
B.《建设工程勘察设计管理条例》
C.《中华人民共和国建筑法》
D.《建筑业企业资质管理规定》
正确答案:查看最佳答案
第32题:甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同,并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务,但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项,也未提出解除该合同。对此,这家输送设备公司对这些设备享有()。
A.处置权
B.所有权
C.使用权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
第33题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中,正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《文物保护法》,属于受国家保护的文物的是()。
A.与历史事件有关的史迹
B.具有历史价值的壁画
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石
正确答案:查看最佳答案
第35题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
正确答案:查看最佳答案
第36题:在买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.合同成立
B.标的物交付
C.合同生效
D.支付货款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由()裁决。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.制定机关
C.国务院
D.最高人民法院
正确答案:查看最佳答案
第38题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。
A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费
C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于表见代理的说法,正确的是()。
A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《民事诉讼法》的规定,当事人向人民法院申请保全证据的,不得迟于举证期限届满前7日,下列行为不是证据保全方法的是()。
A.没收
B.扣押
C.查封
D.勘验
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于招标价格的说法,正确的是()。
A.招标时可以设定最低投标限价
B.招标时应当编制标底
C.招标的项目应当采用工程量清单计价
D.招标时可以设定最高投标限价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.家庭无其他就业人员的
C.已签订无固定期限合同的
D.因工负伤,不在规定的医疗期内的
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于民事诉讼上诉的说法,正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的,原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中,不正确的是()。
A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同
B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬
C.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬
D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:承包人取得竣工结算价款的前提条件是()。
A.承包人已将合同约定的工程全部完成
B.工程经竣工验收合格
C.承包人提交了完整的结算报告
D.发包方对结算报告已进行审核
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后,货物毁损.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
第50题:2015年9月15日,甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权,同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法,正确的是()
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据《招标投标法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人()。
A.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件
B.撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收
C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件,并书面通知招标人
D.须经过招标人同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项,除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明,D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。
第55题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年,3年的约定是无效的,因此施工单位应当承担维修责任。
第56题:关于建设工程返修的说法,正确的是()。
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
第57题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。
A.安装工程一切险
B.建筑职工意外伤害险
C.建筑工程一切险
D.工程监理责任险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于人身保险合同的说法,正确的是()
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.受益人由被保险人或投保人指定
C.被保险人或受益人必须是投保人
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
正确答案:查看最佳答案
第59题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是融资租赁的概念,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金合同。
第60题:根据《招标标投标违法行为公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是()。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公关平台上予以声明
C.被告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:按照我国《建筑法》的规定,()确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。
A.国务院环境保护主管部门
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府环境保护主管部门
D.省级人民政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于行政诉讼案件审理的说法,正确的是()。
A.行政诉讼期间,被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的,是否准许,由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间,被诉行政行为不停止执行。选项B,涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理,可以不公开审理。选项D,人民法院审理行政案件不适用调解,但是行政赔偿,补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。
第63题:关于涉外仲裁的说法不正确的是()。
A.财产保全应提交申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定
B.在中国境内的涉外案件主要由中国国际经济贸易仲裁委员会受理
C.涉外仲裁委员会可以由中国国际商会组织设立
D.最高人民法院可以裁定财产保全的法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外。
A.合同约定的工程验收合格的
B.合同约定工程尚未开工的
C.合同约定的工程主体已经完成的
D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一,同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二,合同约定的工程验收合格的。第三,因非承包商原因致使工程停工超过120天(含),经建设单位同意的。
第65题:根据《节约能源法》,房地产开发企业在销售房屋时,应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。
A.能效标识
B.节能措施
C.质重保修书
D.建筑节能
正确答案:查看最佳答案
参考解析:节能的有关要求。P196。
第66题:《文物保护法》规定,不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的,必须市级以上人民政府批准,在批准前应当征得省级文物行政部门同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于建造师受聘和执业,说法正确的是()。
A.王某是甲高校的在职教师,考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册
B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理,拟同时担任该项目第四标段项目经理
C.某施工项目发生不可抗力暂停施工,施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某
D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某,在分包工程验收合格后,同时担任另一工程项目经理
正确答案:查看最佳答案
第68题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。
A.行政法规
B.法律
C.部门规章
D.自治条例
正确答案:查看最佳答案
第69题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同,供应商应暂停送货
D.承包人拒绝接受,应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更,本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定,注册建造师不得有的行为包括()。
A.不按设计图纸施工
B.使用不合格设备.建筑构(配)件
C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的
D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动
E.变更注册单位,而在另一家企业从事执业活动
正确答案:查看最佳答案
第71题:甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求,拒收。当晚下了一场大暴雨,导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定,下列选项中正确的有()。
A.甲有权拒绝接收这批材料
B.甲可以解除合同
C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担
D.被毁材料的损失由乙负担
E.被毁材料的损失由甲负担
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的,已完成工程业绩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()。
A.基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
D.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
E.生育保险费,由职工自行缴纳
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标
E.提供虚假的财务状况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
正确答案:查看最佳答案
第77题:依据合同不同的分类标准,建设工程合同属于()。
A.有名合同
B.双务合同
C.单务合同
D.无偿合同
E.有偿合同
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法,不正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的,由最先收到起诉材料的法院管辖
B.行政诉讼期间,被诉行政行为停止执行
C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,施工企业有转包.违法分包违法行为,应承担的法律责任有()。
A.给予警告,期限整改
B.责令改正,没收违法所得
C.并处工程合同价款一定比例的罚款
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的责任,责令改正,没收违法所得.处工程价款0.5%以上1%以下的罚款,责令停业整顿降低资质等级,情节严重的,吊销资质证书。
第80题:根据我国《合同法》的规定,要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合规定是()。
A.内容具体确定
B.要约是一种行为
C.承担责任
D.表明经受合同的承诺
E.表明经受要约人承诺,要约人要受到要约的约束
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《合同法》的规定,以下属于违约责任具有的特征包括()。
A.违约责任具有强制性
B.违约责任是行政责任的一种形式
C.违约责任可以由合同当事人约定,但约定不符合法律要求的,将会被宣告无效或被撤销
D.违约责任主要具有补偿性,即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果
E.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:下列合同行为中,属于违背诚实信用原则的有()。
A.合同签订时,施工企业对建设单位要求的业绩证明造假
B.合同履行时,现场发生不可抗力,施工企业没有通知甲方,并任由损失扩大
C.合同履行时,施工企业偷工减料,导致工程质量不合格
D.合同履行时,施工企业工人安排不够,导致工期拖延
E.合同结束时,施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术
正确答案:查看最佳答案
参考解析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为;(2)履行合同义务时,当事人应该根据合同的性质.目的和交易习惯,履行及时通知.协助.提供必要条件.防止损失扩大.保密等义务;(3)合同终止后,当事人应当根据交易习惯,履行通知.协助.保密等义务,也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1),B选项属于违背了(2),E选项属于违背了(3),因此,正确答案为A.B.E。
第83题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第84题:仲裁过程中,如当事人双方达成了调解协议,则仲裁庭下述作法正确的有()。
A.制作调解书
B.制作仲裁书
C.驳回申请
D.撤消案件
E.要求当事人撤回申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失,经查,其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》,该施工企业应当承担的法律责任有()。
A.由建设主管部门责令改正,处以罚款
B.情节严重的,吊销资质证书
C.逾期不改正的,处以罚款
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.依法承担刑事责任
正确答案:查看最佳答案
第86题:建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法,正确的有()。
A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任
B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款
C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任
D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任
E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于商标专用权的说法,正确的有()。
A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利
B.商标专用权的内容只包括财产权
C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
D.未经核准注册的商标不受商标法保护
E.商标设计者的人身权由专利权法保护
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
第89题:在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中,可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是(),因特殊需要必须连续作业的,必须公告附近居民。
A.混凝土连续浇筑
B.特殊需要必须连续作业
C.自来水管道爆裂抢修
D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E.路面蹋陷抢修
正确答案:查看最佳答案
第90题:《安全生产法》规定,施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的,应当立即向()报告。
A.特种设备安全监督管理部门
B.安全生产许可证颁发管理机关
C.现场安全生产管理人员
D.本单位负责人
E.公安消防机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同,并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。
A.按合同约定交付设备
B.转移该设备所有权
C.承担设备损毁风险
D.瑕疵担保
E.现实交付
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。
A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准
B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。
第93题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于工程建设缺陷责任期的说法,正确的有()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.发包人原因导致竣工延迟的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,工程自动进入缺陷责任期
E.承包人原因导致竣工延迟的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
正确答案:查看最佳答案
第95题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同,在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前,甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。
A.返还货物
B.中止运输
C.变更收货人
D.变更到达地
E.赔偿运输途中材料损毁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《合同法》规定,货运合同中的托运人享有任意变更解除权,即在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁,如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的,承运人不承担责任。
第96题:有下列情形()是属于在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。
A.不可抗力
B.义务人同意履行义务
C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
D.权利人被义务人或者其他人控制
E.其他导致权利人不能行使请求权的障碍
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:《民事诉讼法》规定,起诉必须符合的条件有()。
A.有明确的被告
B.有具体的诉讼请求.事实和理由
C.仲裁协议无效
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织
正确答案:查看最佳答案
第98题:甲建设单位发包某大型工程项目,乙是总承包单位,丙是具有相应专业承包资质的施工单位,丁是具有劳务分包资质的施工单位,下列关于该项目发包分包的说法中,正确的有()。
A.乙可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
正确答案:查看最佳答案
第99题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人(),致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
E.提供的主要建筑材料.建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--河南省一级建造师法规在线考核试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!