[点击进入最新的浙江省杭州监理工程师题目]
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第1题:FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在()可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
正确答案:查看最佳答案
第2题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第4题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第5题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。
第7题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第8题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
正确答案:查看最佳答案
第9题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。
第11题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。
A.施工阶段
B.招标阶段
C.竣工验收阶段
D.设计阶段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.报规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列关于留置担保的说法中，正确的是()。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。
第16题:依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。
A.协议书
B.专用条件
C.通用条件
D.合同附件
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。
A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的，在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第20题:对分包商主要通过分包合同明确双方的()，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
正确答案:查看最佳答案
第21题:施工合同履行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。
A.动力设备
B.输电线路
C.地下管道
D.人口密集区
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。
A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商
B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定
C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担
D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程项目一般应采用()。
A.公开招标方式
B.邀请招标
C.有限招标
D.其他组织招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。
第26题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
第27题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.15
D.28
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
正确答案:查看最佳答案
第29题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。
A.可自行
B.报经委托人同意后
C.与委托人协商后
D.经委托人同意并征得承包人同意后
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:颁发履约证书后将()保留金返还承包商。
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第33题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第34题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。
A.质量.工期.投资控制
B.质量.工期.施工成本控制
C.制定设计文件并对设计目标控制
D.确定工程项目总目标
正确答案:查看最佳答案
第35题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，()。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
正确答案:查看最佳答案
第36题:施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是().
A.监理招标
B.设计招标
C.施工施工总承包招标
D.特殊地段施工招标。
正确答案:查看最佳答案
第38题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。
A.提供资料的有效性和完整性
B.企业资质条件
C.拟派项目经理资格
D.企业类似工程业绩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承
A.7
B.10
C.12
D.28
正确答案:查看最佳答案
第41题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
第42题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:对可以预见的情况从技术.设备.资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标，则这种标称为()
A.风险标
B.保险标
C.盈利标
D.保本标
正确答案:查看最佳答案
第44题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
正确答案:查看最佳答案
第45题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。
A.必须征得对方同意
B.无须征得对方同意，但要通知对方
C.无须征得对方同意，但要提供担保
D.无须征得对方同意，也无须通知对方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。
A.要式
B.不要式
C.书面
D.口头
正确答案:查看最佳答案
第47题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责投保，并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。
第49题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第51题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第52题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第53题:法人应当具备()等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。
第55题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
第56题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
正确答案:查看最佳答案
第57题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。
第58题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
第59题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。
A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案:查看最佳答案
第60题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。
第61题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案:查看最佳答案
第62题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。
第64题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
第66题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第67题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第68题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确，与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第72题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第75题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D.承包人设备的损坏由承包人承担
E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。
A.负责所供货的设备监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
第78题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的浙江省杭州监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
