每个人都不得不面对考试， 在面对"2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题"时，苏轼曾经说过，古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来复习吧！最后的祝福:时光如流水一般，一去不返。分别一 年，不知你是否过的还好，也许还是那样!眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!放松心情，去迎接挑战，我相信你，你一定是最出色的!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是()。

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙.丙行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。

A.级别管辖

B.地域管辖

C.仲裁管辖

D.移送管辖

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请

C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明

D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续

正确答案:查看最佳答案

第3题:某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()

A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是()。

A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构

B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员

C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员

D.分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员

正确答案:查看最佳答案

第6题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

正确答案:查看最佳答案

第8题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第11题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。

A.能效标识

B.节能措施

C.质重保修书

D.建筑节能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:节能的有关要求。P196。

第13题:根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.

第14题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

正确答案:查看最佳答案

第17题:以下说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P101“四.总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

第21题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定，工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见和建议。

第26题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。

A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立

B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同

C.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门

D.集体合同对用人单位有约束力，对劳动者没有约束力

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效

B.仓储合同不以仓储物交付为要件

C.甲未交付物品，乙不承担违约责任

D.甲无权要求乙承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱逐出境

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列关于物权的表述，错误的是()。

A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

B.物权的义务人是特定的

C.同一物上不许有内容不相容的物权并存

D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:承诺应当以通知的方式作出，但根据()除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第33题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于分包工程的说法，正确的是()。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。选项A，分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，可以要求风暴工程发包人提供分包工程付款担保。选项B，除总承包合同约定的分包外，承包人不可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成，必须经建设单位认可。选项C，中标人和分包人就分包项目向招标人承担连带责任。

第37题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

C.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

D.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

第39题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:发明专利权的期限为()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第41题:建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第42题:2011年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.8

B.7

C.6

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

第44题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

第45题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B，标底只能作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件，选项C，评标委员会成员拒绝在评标报告签字的，视为同意评标结果，选项D，评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明

第48题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

第50题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

第51题:法人的()是确定法律管辖的依据。

A.名称

B.场所

C.组织机构

D.必要财产第4页

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

第55题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中，其中GB/T符号表示此规范为()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

正确答案:查看最佳答案

第56题:《合同法》所称的不可抗力是指()。

A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况

D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工消防验收的规定，选项A，已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的，修改后建设单位需重新申请消防设计备案，选项B，公安机关消防机构应该当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收并出具消防验收意见。选项C，公安消防机构实施消防验收，不可以收取费用。

第60题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格.型号性能等技术指标

C.注明生产厂.供应商

D.征求施工企业的意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。

A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料

B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付

C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任

D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第65题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法

B.复议机关审理复议案件，不适用调解

C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。

第68题:某市的一个水处理工程项目，属于政府采购项目。关于其发包情况，说法正确的是()。

A.施工单项合同估算价350万元的，应当招标发包

B.重要设备采购单项合同估算价180万元的，应当招标发包

C.以暂估价形式包含在总承包合同范围内的项目，即使属于招标范围且达到法定规模，可以不招标

D.对于不招标的项目，应当采用竞争性谈判或单一来源采购方式采购

正确答案:查看最佳答案

第69题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有()。

A.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

B.产权转移证书

C.已缴纳印花税凭证的副本

D.营业账簿

E.权利.许可证照

正确答案:查看最佳答案

第71题:6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有()。

A.基础工程的保修期限为60年

B.房间和外墙面的防渗漏的保修期限为15年

C.供热系统的保修期限为自2010年采暖期起，到2012年采暖期结束日止

D.电气管线.给排水管道.装修工程的保修期限为1年

E.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期

正确答案:查看最佳答案

第72题:某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于混凝土强度没有达到相应技术规范要求就投入使用，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权

B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人

D.地役权由需役地人单方设立

E.地役权属于用益物权

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.软件著作权属于软件开发者

C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定

D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

正确答案:查看最佳答案

第78题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列属于工程建设强制性国家标准的是()。

A.工程施工通用的综合标准

B.工程验收的通用质量标准

C.施工企业人事档案管理标准

D.工程建设中重要的.通用的信息技术标准

E.工程建设中有关安全.卫生和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第80题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。

第81题:关于保险合同的表述中，正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于工程保修期的说法正确的有()。

A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程的保修期为4年

C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日

D.保修期结束后返还质量保证金

E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务

正确答案:查看最佳答案

第83题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。

A.严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

C.注册商标每次续展注册的有效期为10年

D.注册商标不能转让

E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程安全档案资料

D.工程质量保证资料

E.工程检验评定资料

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有()。

A.延长工作时间一般每日不得超过1小时

B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间

C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过36小时

D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资200%的工资报酬

E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第87题:在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()，因特殊需要必须连续作业的，必须公告附近居民。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面蹋陷抢修

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人

B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出

E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第89题:《民事诉讼法》规定，在执行过程中，有()情形，人民法院应当裁定终结执行。

A.案外人对执行标的提出确有理由异议的

B.据以执行的法律文书被撤销的

C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

D.追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的

E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:债权人不可转让其合同权利的情形有()。

A.根据合同性质不得转让的

B.按照当事人约定不得转让的

C.未经债务人同意的转让

D.未办理批准登记手续的转让

E.依照法律规定不得转让的

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是强制性标准监督检查的内容。工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准，工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定，工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定，工程项目的的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

第94题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并作书面记录。尽量使现场少受破坏。

第95题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。

A.当事人的姓名和名称

B.代理人的姓名或名称

C.代理事项.权限和期间

D.委托人的签名或盖章

E.代理费用

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述中正确的是()。

A.建设行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效

B.与仲裁和诉讼相比，该调解方式可较经济.较及时地解决纠纷

C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设行政主管部门可强制执行

D.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提起行政复议或行政诉讼

E.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提请诉讼

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有()。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B.人民法院对保全财产予以查封

C.监察机关给予机关工作人员降级处分

D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E.行政拘留

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年全国各地一级建造师法规在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！