[点击进入全国监理工程师题目]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:组建项目监理机构的步骤中,需最后完成的工作是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.项目监理机构组织结构设计
D.制定工作流程和信息流程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构改人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
正确答案:查看最佳答案
第2题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师,应遵循的原则是()。
A.不少于现有人员数量
B.不增加监理酬金
C.不低于现有资格与能力
D.不超过现有监理成本
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建筑法》的规定,建筑活动的基本要求是建筑活动应当()。
A.遵守建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全
B.遵守建筑市场秩序,促进建筑业健康发展
C.确保建筑工程质量和安全,促进建筑业健康发展
D.确保建筑工程质量和安全,符合国家的建筑工程安全标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明()。
A.进度目标与投资目标之间存在统一关系
B.进度目标与投资目标之间存在对立关系
C.进度目标与质量目标之间存在对立关系
D.进度目标与质量目标之间存在统一关系
正确答案:查看最佳答案
第5题:对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应()。
A.按确认考虑
B.按排除考虑
C.暂不考虑
D.酌情处理
正确答案:查看最佳答案
第6题:债权人撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起()行使。
A.6个月
B.一年内
C.两年内
D.五年内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:风险识别的工作成果是()。
A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果
B.定量确定建设工程风险事件发生概率
C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度
D.建立建设工程风险清单
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第9题:某项工作的工程量为320,时间定额为0.5工日,如果每天安排2个工作班次.每班8人去完成该工作,则其持续时间为()天。
A.10
B.20
C.40
D.80
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下列各项不是总承包模式特点的是()。
A.合同关系简单
B.易于质量控制
C.利于投资控制
D.缩短建设周期
正确答案:查看最佳答案
第11题:目标规划和计划与目标控制都具有()。
A.指导性
B.实施性
C.动态性
D.循环性
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设单位直接采购或招标采购设备时,()要协助编制设备采购方案。
A.监理工程师
B.总包单位
C.安装单位
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:由于()重复出现的概率较小,因而预测的准确性相对较差,也就较难防范。
A.纯风险
B.投机风险
C.自然风险
D.主观风险
正确答案:查看最佳答案
第14题:用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据()。
A.客观概率
B.主观概率
C.平均概率
D.实际概率
正确答案:查看最佳答案
第15题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时,建设单位的正确做饭是()。
A.只需发布招标公告,不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告,而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告,也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告,怛需要进行资格预审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《招标投标法》,投标人在(),可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
A.提交投标文件的截止时间前
B.投标有效期内
C.评标截止时间前
D.评标开始前
正确答案:查看最佳答案
第17题:在建设工程监理招标中,选择工程监理单位应遵循的最重要的原则是()。
A.报价优先
B.基于制度的要求
C.技术优先
D.基于能力的选择
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第19题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长,增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第21题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。
A.未达到注册监理工程师继续教育要求的
B.诚信聘用单位被降低资质等级的
C.聘用单位是施工企业的
D.注册有效期届满30日前申请延续注册的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:增值税的计算中,组成计税价格有()。
A.进口代理手续费
B.海关监管手续费
C.关税完税价格
D.增值税
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据保险公司公布的潜在损失一览表,对建设工程风险进行识别的方法是()。
A.专家调查法
B.经验数据法
C.初始清单法
D.风险调查法
正确答案:查看最佳答案
第24题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第25题:对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷,应核实施工单位申报的修复工程费用,并应签认(),同时报建设单位。
A.工程款确认证书
B.工程复修款确认证书
C.工程款支付证书
D.工程复修款支付证书
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《建设工程质量管理条例》,施工单位的质量责任和义务是()
A.工程开工前,应按照国家有关规定办理工程质量监督手续
B.工程完工后,应组织竣工预验收
C.施工过程中,应立即改正所发现的设计图纸差错
D.隐蔽工程在隐蔽前,应通知建设单位和建设工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
第27题:设计或施工总分包模式中,设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系是()。
A.设计图纸的完成时间在施工总包招标之后
B.设计图纸的完成时间在施工总包招标之前
C.设计图纸的完成时间与施工总包招标平行
D.设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系不固定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:投标有效期应当从()开始计算。
A.发售招标文件
B.递交投标文件
C.提交投标文件的截止日
D.确定中标候选人之日
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第30题:建设工程监理的性质可概括为()
A.服务性.科学性.独立性和公正性
B.创新性.科学性.独立性和公正性
C.服务性.科学性.独立性和公平性
D.创新性.科学性.独立性和公平性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:()往往是设备工程监理的主要工作对象。
A.小型设备工程
B.中型设备工程
C.大型设备工程
D.大中型设备工程
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《标准施工合同》,屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第33题:在建设工程实施过程中,要避免不断提高质量目标的倾向,是质量控制()的要求。
A.全过程控制
B.全方位控制
C.系统控制
D.动态控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:项目监理机构的岗位职务及职责的确定,应根据()的原则,进行适当的授权,以承担相应的职责,并确定考核标准,对监理人员的工作进行定期考核。
A.公正.独立.自主
B.才职相称
C.热情服务
D.责权一致
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息,这体现了建设工程信息管理工作的()。
A.有效性原则
B.时效性原则
C.标准化原则
D.定量化原则
正确答案:查看最佳答案
第36题:项目监理机构应当配备满足监理工作需要的()。
A.所有监理设施
B.主要监理设施
C.所有检测设备和工具
D.常规检测设备和工具
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:平行承发包模式的缺点之一是()。
A.不利于质量控制
B.不利于业主选择承建单位
C.不利于投资控制
D.不利于进度控制
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列各项中,体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。
A.适当增加投资数量,缩短工期,使工程项目尽早动用,投资尽早收回
B.适当提高建设工程功能要求和质量标准,能够节约工程项目动用后的运行费和维修费
C.制定科学合理的建设工程进度计划,不但可以缩短建设工期,而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价
D.如果要抢时间.争进度,以极短的时间完成建设工程,势必会增加投资或者使工程质量下降
正确答案:查看最佳答案
第39题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员,其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。
A.建筑安装工程费
B.设备工器具购置费
C.建设单位管理费
D.生产准备费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:要规范工程建设参与各方的建设行为,就要建立有效的约束机制,其根本目的是()。
A.实行工程监理制
B.最大限度地减少其不良后果
C.强调事前控制
D.有利于政府的监督管理
正确答案:查看最佳答案
第41题:工程监理文件资料组卷方法及要求中,文字材料按事项.专业顺序排列说法错误的是()。
A.请示在前.批复在后
B.印本在前.定稿在后
C.主件在前.附件在后
D.同一事项的请示与批复.同一文件的印本与定稿.主件与附件不能分开
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,采用直接委托方式确定工程监理单位时,监理合同的组成文件是()。
A.委托书
B.监理实施细则
C.总监理工程师任命书
D.监理规划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第44题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001),《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()。
A.长期.短期
B.长期.长期
C.短期.长期
D.短期.短期
正确答案:查看最佳答案
第45题:总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理,属于监理工作的()措施。
A.合同
B.组织
C.技术
D.经济
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时,卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
正确答案:查看最佳答案
第47题:《建设工程文件归档整理规范》规定,监理单位应短期保存的监理文件是()。
A.项目监理机构总控制计划
B.供货单位资质材料
C.有关造价控制的监理通知
D.工程竣工总结
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。
第49题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第51题:下列说法正确的是:()。
A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
C.监理例会应定期召开,每月举行一次
D.专业性监理会议由总监理工程师主持
E.专业性监理会议由专业监理工程师主持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第53题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第54题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第55题:建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:()。
A.同一设计阶段不同专业设计之间的协调
B.不同设计阶段不同专业设计之间的协调
C.不同设计阶段同一专业设计之间的协调
D.与外部环境因素进行协调
E.与技术规范.标准进行协调
正确答案:查看最佳答案
第56题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第59题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第60题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。
A.施工阶段全过程服务
B.全方位目标控制服务
C.合同咨询和索赔服务
D.技术咨询服务
E.工程设计服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第62题:在下列风险中,相互之间存在一定联系的是()。
A.政治风险
B.社会风险
C.经济风险
D.自然风险
E.技术风险
正确答案:查看最佳答案
第63题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第64题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第65题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外,实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。
A.统一监理工程师的业务能力标准
B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C.合理建立工程监理人才库
D.同国际接轨,开拓国际工程监理市场
E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
正确答案:查看最佳答案
第66题:在下列内容中,()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。
A.适应性
B.稳定性
C.兼容性
D.可扩展性
E.流动性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:监理工作规范化体现在()。
A.人员组成固定性
B.工作的时序性
C.档案资料的完整性
D.职责分工的严密性
E.工作目标的确定性
正确答案:查看最佳答案
第68题:风险识别的特点包括()。
A.多样性
B.个别性
C.客观性
D.主观性
E.不确定性
正确答案:查看最佳答案
第69题:按国际上的理解,咨询工程师可能是指()。
A.保险经纪人
B.建筑师
C.结构工程师
D.生产企业的工程师
E.工程咨询公司
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第71题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第72题:在下列内容中,属于设计阶段质量控制任务的是()。
A.配合设计单位优化设计
B.确定设计质量标准
C.限额设计
D.审查阶段性设计成果
E.对设计方案进行技术经济分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。
A.审核签认竣工结算
B.调解建设单位与承建单位合同争议,处理索赔
C.签发开工复工报审表
D.参加工程质量事故调查
E.调换不称职人员
正确答案:查看最佳答案
第74题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第75题:在下列内容中,属于施工招标阶段目标控制任务的是()。
A.协助业主编制招标文件
B.协助业主编制标底
C.做好投标资格预审工作
D.组织评标工作
E.定标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:在对建设工程投资进行全方位控制时,应注意以下问题:()。
A.按总投资构成内容分解
B.认真分析建设工程特点,了解各项费用的变化趋势和影响因素
C.强调早期控制的重要性
D.抓主要矛盾,有所侧重
E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
正确答案:查看最佳答案
第77题:仅仅从为客户服务的角度,工程咨询的作用表现为以下几方面:()。
A.为决策者提供科学合理的建议
B.保证工程的顺利实施
C.为客户提供信息和先进技术
D.发挥准仲裁人的作用
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第79题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。