2021年最新浙江省杭州一级建造师法规模拟真题

[点击进入2021年最新浙江省杭州一级建造师法规模拟真题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年最新浙江省杭州一级建造师法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是劳务派遣。

第1题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。

A.是否达到工程使用功能要素

B.是否适用施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.加施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。

第5题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于有效投标价格的说法，正确的是()。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标人提供备选价格

D.投标报价高于其他投标人报价

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱逐出境

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员

B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加

C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员

D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。

A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的景响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，属于承揽业务不良行为认定标准是()。

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

正确答案:查看最佳答案

第11题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。

第12题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工企业必须为职工办理的保险是()。

A.意外伤害险

B.职业责任险

C.工伤保险

D.财产险

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.施工合同中约定采用推荐性标准

B.工程施工图纸

C.法律法规

D.监理合同

正确答案:查看最佳答案

第16题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第18题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

第19题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第23题:在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第25题:依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

第28题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

第29题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第30题:在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付

正确答案:查看最佳答案

第31题:某工程施工招标文件，其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。

A.本招标项目估算价6000万元，投标保证金为100万元

B.投标保证金以现金方式提交的，应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的，投标保函有效期必须与投标有效期一致，否则作废标处理

C.①投标人串通投标的，②投标书被评定为废标的，③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的，④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的，⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的，其投标保证金均不予退还

D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人，其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效

E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性

正确答案:查看最佳答案

第36题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保险概述。

第37题:下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.

第38题:关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第40题:以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是()。

A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统

D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳.改善通风等低成本改造措

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第42题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。

第43题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案

第44题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。

A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立

B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同

C.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门

D.集体合同对用人单位有约束力，对劳动者没有约束力

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

第50题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第51题:某建设项目准备招标，据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金分别为()。

A.100万元.100万元

B.80万元.80万元

C.100万元.80万元

D.80万元.100万元

正确答案:查看最佳答案

第52题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

正确答案:查看最佳答案

第54题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第55题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是()。

A.应执行原价格

B.甲应承担大部分价差

C.应执行新价格

D.甲承担一半价差

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

正确答案:查看最佳答案

第61题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债务

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。

第62题:根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。P40。

第63题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担义务

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第68题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况

E.及时.如实报告生产安全事故

正确答案:查看最佳答案

第71题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列法律责任中，属于行政处罚的有()

A.减低资成等级

B.罚金

C.记过

D.没收财产

E.罚款

正确答案:查看最佳答案

第73题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程分包的规定，B选项，建设单位不可以指定分包人。D选项，劳务分包单位的选项可以不经过建设单位的同意，E选项，总承包单位有权选择或者拒绝建设单位推荐的分包人。

第74题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第75题:《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。

A.协议书

B.招标.投标文件

C.施工图纸与工程量清单

D.通用条款

E.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第76题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第77题:法的形式的含义包括()。

A.创制机关的性质及级别

B.法律规范的地域效力

C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力

E.法律规范的效力等级

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

第79题:某教学楼工程发包人，拟提前一个月竣工。正确的是()。

A.在不违反强制性标准的前提下，发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工

B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议，作为合同文件组成

C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施

D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效

E.如因学生开学原因，教学楼未经竣工验收提前使用的，应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日，确定承包人工期责任

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定

B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件

正确答案:查看最佳答案

第81题:施工单位的“安管人员”主要是()，须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列选项中不属于要约邀请的有()。

A.商品价目表

B.投标书

C.招标公告

D.拍卖公告

E.符合要约规定的售楼广告

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖

C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。

A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证

C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业

E.办理了建设工程质量.安全监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项未表明拆迁进度，不能确认施工现场是否具备施工条件；B选项中，建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证，缺一不可；C选项中满足开工需要不正确，且未表明是否审查合格；D选项中，按规定委托监理是新增的办理施工许可证的法定条件。因此，A.B.C.D选项为正确选项。

第85题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，其中包括()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.推荐性行业标准

D.强制性地方标准

E.推荐性地方标准

正确答案:查看最佳答案

第86题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。

A.施工单位不得转包或违法分包工程

B.承包单位应当履行工程质量保修义务

C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计

E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第88题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第90题:某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。

A.停止侵害

B.消除危险

C.恢复原状

D.消除影响

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第91题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业.甲和乙之间债发生根据正确的()

A.施工企业与甲之间形成合同之债

B.甲.乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不当得利之债

D.施工企业与乙之间形成合同之债

E.乙与施工企业之间形成无因管理之债

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定在被行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定经行政复议被撤销的

E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.提供虚假的信用状况

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

正确答案:查看最佳答案

第96题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第97题:工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

正确答案:查看最佳答案

第99题:在下列关于合同变更的表述中，正确的有()。

A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C.设计合同中的设计变更属于合同的变更

D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更

E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:该题选项难点主要在B.C.D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。答案选定为A.C.E。

一级建造师考试题库网

2021年最新浙江省杭州一级建造师法规模拟真题

相关推荐