[点击进入安徽省合肥监理工程师考试题型]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在实际工程实施质量控制时,通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时,就选定设置质量控制点,并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。
A.分部工程
B.检验批
C.分项工程
D.单位工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第2题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
第3题:在工程项目施工阶段的质量控制中,监理工程师对施工单位所做出的各种指令,除特殊情况外,一般应采用()。
A.监理员口头传达方式
B.监理工程师直接口头下达方式
C.书面文件形式
D.书面或口头方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化,但分部分项工程的合同单价不变,结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
第5题:工程质量特性除了符合规定外,还必须满足()的需要。
A.政府
B.监理
C.建设单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第6题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第7题:下列实际进度检测工作中,属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
正确答案:查看最佳答案
第8题:采用工程量清单方式招标时,工程量清单的准确性和完整性应由()负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询询人
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程投资控制的原理是()。
A.静态控制
B.动态控制
C.循环控制
D.比较控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。
A.设计准备阶段
B.设计阶段
C.施工图设计阶段
D.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
第11题:采用直方图法分析工程质量时,出现孤岛型直方图的原因是()。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
正确答案:查看最佳答案
第12题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第13题:在抽样检验方案中,将合格批判定为不合格批而错误地拒收,属于()风险。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
第15题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。
A.软件工程投资
B.引进技术投资
C.工程建设其他投资
D.设备工器具投资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时,对总体方案评审的重点是()。
A.设计规模
B.施工进度
C.设计深度
D.材料选型
正确答案:查看最佳答案
第17题:监理工程师受建设单位委托对某建设工程设计和施工实施全过程监理时,应()。
A.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,并编制监理总进度计划
B.编制设计进度计划,审核施工进度计划,并编制工程年.季.月实施计划
C.编制设计进度计划和施工总进度计划,审核单位工程施工进度计划
D.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,并编制监理总进度计划及其分解计划
正确答案:查看最佳答案
第18题:工程设计变更由()审查准。
A.业主
B.监理工程师
C.原设计单位
D.造价工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第20题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第21题:根据建筑安装工程费用相关规定,规费中住房公积金的计算基础是()。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.分部分项工程费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法,正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
正确答案:查看最佳答案
第23题:承包商未按合同约定时间完成工程,应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工单位以60万元价格购买一台挖掘机,预计可使用1000个台班,残值率为5%。施工单位使用15个日历天,每日历天按2个台班计算,司机每台班工资与台班动力费等合计为100元,该台挖掘机的使用费为()万元。
A.1.41
B.1.71
C.1.86
D.2.01
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中,关于关键节点特点的说法,正确的是()。
A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作
B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等
C.关键节点连成的线路一定是关键线路
D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路
正确答案:查看最佳答案
第26题:为了确保勘察设计质量,监理工程师在对勘察设计质量进行控制时,首先应进行的工作是()。
A.对勘察设计文件的核查
B.对勘察设计过程的跟踪检查
C.对勘察设计单位资质的核查
D.对勘察设计方案的核查
正确答案:查看最佳答案
第27题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
正确答案:查看最佳答案
第29题:勘察设计质量控制要点中,()控制是确保工程质量的一项关键措施,也是勘察设计质量事前控制的重点工作。
A.勘察设计单位装备水平
B.勘察设计单位资质
C.勘察设计单位人员数量
D.勘察设计单位资金数量
正确答案:查看最佳答案
第30题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款。
第32题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第33题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:工程施工过程中,造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
正确答案:查看最佳答案
第35题:用生产能力指数法进行投资估算时,拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设工程组织流水施工的特点是()。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.尽可能地利用工作面进行施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较简单
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:建设单位负责采购的主要设备进场后,应由()三方共同进行开箱检查。
A.建设单位.供货单位.施工单位
B.供货单位.施工单位.项目监理机构
C.建设单位.施工单位.项目监理机构
D.供货单位.设计单位.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第38题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。
A.可修复的质量缺陷
B.永久质量缺陷
C.可整改质量缺陷
D.不可整改质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
第39题:采用相关图法分析工程质量时,散布点形成由左向右向下的一条直线带,说明两变量之间的关系为()。
A.负相关
B.不相关
C.正相关
D.弱正相关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第41题:监理工程师在工程质量控制过程中,应遵循的原则不包括()。
A.坚持安全第一的原则
B.坚持以人为核心的原则
C.坚持质量标准的原则
D.坚持以预防为主的原则
正确答案:查看最佳答案
第42题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第43题:在工程预付款的额度中,包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第44题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码,②项目结构分析,③编制各层进度计划,④进度计划系统的结构分析,⑤编制总进度计划,排序正确的是()。
A.①②③④⑤
B.②④①③⑤
C.②④①⑤③
D.⑤③①②④
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于双代号网络计划中关键工作的说法,正确的是()。
A.关键工作只能出现在关键线路上
B.关键工作的总时差必然为零
C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响
D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36
正确答案:查看最佳答案
第47题:按定额顺序或施工顺序,对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法,称为()。
A.分组计算审查法
B.对比审查法
C.全面审查法
D.“筛选”审查法
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列选项中,符合承包单位分解目标的是()。
A.基础工程完工日期
B.结构工程完工日期
C.装修工程完成日期
D.土建工程完成日期
正确答案:查看最佳答案
第50题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。
A.质量记录
B.作业指导书
C.程序文件
D.质量手册
正确答案:查看最佳答案
第51题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天,则工作B的最早完成时间为第()天。
A.6
B.8
C.11
D.13
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列报审.报验表中,需要建设单位签署审批意见的是()。
A.分包单位资格报审表
B.施工进度计划报审表
C.分项工程报验表
D.工程复工报审表
正确答案:查看最佳答案
第54题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低
B.工程总成本固定条件下最短工期安排
C.按要求工期寻求最低成本的计划安排
D.工期固定条件下工程总成本最低
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第56题:在非节奏流水施工中,通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
正确答案:查看最佳答案
第57题:某挖沟槽土方项目招标,工程量清单中的土方开挖工程量为200M3,投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3,按企业定额该子项基价为100元/M3,则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。
A.300
B.200
C.150
D.100
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:流水施工的表达方式除网络图外,主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程()。
A.每单位时间完成的工作量
B.计划期间内完成的工作量
C.每个施工过程的工作量
D.各施工过程的时间和空间状况
正确答案:查看最佳答案
第59题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。
A.主要部位
B.工程项目的重要性
C.主要工种
D.工程用途
正确答案:查看最佳答案
第60题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用()进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。
第61题:某工程施工至2019年3月底,经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
正确答案:查看最佳答案
第62题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨,与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨,设备投资额为5500万元。经测算,设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5,则拟建项目设备投资额()。
A.6787.2
B.6221.6
C.5656
D.8946.6
正确答案:查看最佳答案
第63题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程,完全不得作为竞争性费用的部分是()。
A.规费
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.其他项目费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第65题:下列原因中,不允许窝工费用索赔的是()。
A.异常恶劣的气候造成的停工
B.施工图纸未及时供应
C.工程变更
D.业主方原因要求暂停施工
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出,当工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。
第67题:工程质量统计分析方法中,根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据,按某一性质进行分组.整理,分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调査表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第68题:发包人应在()内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.核实竣工结算款支付申请后的7d
B.签发竣工结算支付证书后的14d
C.提交最终结清支付申请后的14d
D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d
正确答案:查看最佳答案
第69题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第70题:施工阶段投资控制的目的是()。
A.保证施工的顺利进行
B.确保投资项目的完成
C.确保投资目标的实现
D.确保在投资范围内完成工程
正确答案:查看最佳答案
第71题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.单价法
D.实际费用法
正确答案:查看最佳答案
第72题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时,程序性审查主要审查的是()。
A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性
B.施工方案是否符合强制性标准的规定
C.编制人和审批人是否具有相应的权限
D.施工方案是否由建设单位认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定,通常情况下,施工方案应由项目技术负责人组织编制,并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时,应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全,重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。
第73题:按某种费用或资源在不同项目中所占的比重大小来选择价值工程对象的方法是()。
A.经验分析法
B.百分率法
C.abc分析法
D.强制确定法
正确答案:查看最佳答案
第74题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因,控制系统性原因造成的质量波动,保证生产过程处于控制状态。
A.质量特性值呈正态分布
B.质量特性值呈周期性变化
C.质量特性值易于识别
D.特性值的稳定状态
正确答案:查看最佳答案
第75题:在建设工程施工过程中,为了加快施工进度,可采取的组织措施包括()。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
正确答案:查看最佳答案
第77题:在合同执行过程中,由于通货膨胀使工料成本增加,按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
正确答案:查看最佳答案
第78题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:有3个施工过程A,B,C,在平面上划分为3个施工段,其流水节拍,则流水的组织方式应为()。
A.无节奏流水
B.异节奏流水
C.等节奏流水
D.难以确定
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:进口设备抵岸价的构成部分有()。
A.设备到岸价
B.外贸手续费
C.设备运杂费
D.进口设备增值税
E.进口设备检验鉴定费
正确答案:查看最佳答案
第81题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第82题:建设项目的竣工决算由()组成。
A.竣工验收标准
B.竣工决算报告说明书
C.竣工工程平面示意图
D.竣工决算报表
E.工程造价比较分析
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第84题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。
A.采购内容和范围
B.设备质量标准
C.设备供货厂商资质
D.设备检查及验收程序
E.保证设备质量的措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:当利用S曲线比较法时,通过比较计划S曲线和实际S曲线,可以获得的信息有()。
A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
B.工程项目中各项工作实际完成的任务量
C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量
D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间
E.预测后期工程进度
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列文件中,属于工程材料质量证明文件的有()。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检验报告
D.质量验收标准
E.性能检测报告
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第88题:投标报价工作的主要内容包括()。
A.复核或计算工程量
B.确定利润.风险费
C.确定报价的策略.方法
D.确定投标价格
E.确定单价,计算合价,确定分包工程费
正确答案:查看最佳答案
第89题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。
A.单项工程综合概算
B.工程建设其他费用概算
C.预备费用概算
D.单位工程概算
E.固定成本概算
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据抽样检验分类方法,属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:事故调查分析报告的内容,一般应包括()。
A.发生质量事故的时间.地点.情况
B.事故性质
C.工程施工资料
D.事故原因及事故评估
E.事故责任,事故涉及的人员与主要责任者的情况
正确答案:查看最佳答案
第92题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第93题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范,是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第95题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。
A.分解投资控制目标
B.进行工程计量
C.严格控制设计变更
D.审查施工组织设计
E.审核竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第96题:在网络计划的费用优化方法中,当需要缩短关键工作的持续时间时,其缩短值的确定必须符合的原则有()。
A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间
B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间
C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
D.缩短持续时间的工作要变成关键工作
E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时,需要检查(),核实所报送的已完项目的时间及工程量,杜绝虚报现象。
A.承包单位报送的施工进度报表
B.分析资料
C.现场实地
D.工程施工过程中的相互协调配合问题
E.施工物资配备情况
正确答案:查看最佳答案
第98题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
第99题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。
A.开工和竣工时间,对完成工期的分析说明
B.各项财务和技术经济指标的分析
C.对工程事故的分析说明
D.工程建设的经验教训及有待解决的问题
E.对施工单位的评估
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:只要承包商能提出合理的证据,一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
正确答案:查看最佳答案
第101题:采用扩大单价法编制建筑工程概算,其适用条件是()。
A.初步设计深度不够,建筑结构不明确
B.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
C.具有概算定额
D.具有类似概算指标
E.具有类似工程概算
正确答案:查看最佳答案
第102题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第103题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第104题:工程网络计划的计算工期等于()。
A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值
正确答案:查看最佳答案
第105题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。
A.套预算定额基价
B.做工料分析表
C.计算工程量
D.编制说明.填写封面
E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第107题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第108题:地基基础工程施工完毕后,总监理工程师应组织()进行验收。
A.勘察项目负责人
B.设计项目负责人
C.施工单位技术部门负责人
D.施工单位质量部门负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第110题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第111题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差最小
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第113题:监理工程师必须(),以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场,检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
正确答案:查看最佳答案
第114题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。
A.安全生产许可文件
B.类似工程业绩
C.安全措施计划文件
D.营业执照.企业资质等级证书
E.专职管理人员和特种作业人员的资格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:某项目,建设期为2年,现金***部分为银行贷款,贷款年利率为4%,按年计息且建设期不支付利息,每一年贷款额为1500万元,第二年贷款额1000万元,假设贷款在每年的年中支付,建设期贷款利息的计算,正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
正确答案:查看最佳答案
第116题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第117题:()是网络计划的关键线路。
A.总持续时间最长的线路
B.时标网络计划中无波形线的线路
C.全部由关键工作组成的线路
D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路
E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--安徽省合肥监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第119题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时,应由()参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案