一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第1题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中，()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。

A.前锋线比较法

B.s形曲线比较法

C.双比例单侧横道图比较法

D.双比例双侧横道图比较法

正确答案:查看最佳答案

第2题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第()天。

A.6

B.8

C.11

D.13

正确答案:查看最佳答案

第3题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。

A.清单中的工程量

B.实际完成工程量

C.预算工程量

D.计划完成工程量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。

A.营业税.城市维护建设税及教育费附加

B.增值税.城市维护建设税及教育费附加

C.营业税及所得税

D.增值税及所得税

正确答案:查看最佳答案

第5题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。

A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量，或将产品拆卸.解体来检查其内在质量，这体现了工程质量()的特点。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检的局限性

D.评价方法特殊性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。

第7题:工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报()认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第8题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。

A.7

B.10

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第9题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是()，其他统计方法一般都要与其配合使用。

A.直方图法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第11题:关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是()。

A.关键工作只能出现在关键线路上

B.关键工作的总时差必然为零

C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响

D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作

正确答案:查看最佳答案

第12题:质量事故技术处理方案，一般应委托()提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。

A.事故责任单位

B.建设单位

C.监理单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时间。

A.本工作最早完成时间

B.紧后工作最早完成时间

C.网络计划总工期

D.紧后工作最早开始时间

正确答案:查看最佳答案

第14题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第15题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资绩效指数大于1，表示投资节约

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。

A.建设单位的检验试验费

B.建设单位的管理费

C.措施费

D.材料费

正确答案:查看最佳答案

第17题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%，当Q*/QC()，项目已具备相当的承受风险能力。

A.低于60%时

B.低于70%时

C.低于80%时

D.低于90%时

正确答案:查看最佳答案

第18题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第19题:质量计划的主要作用是向()做出保证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第20题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第21题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时，属于技术措施的是()。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.采用更先进的施工机械

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是()。

A.满足施工工艺的要求

B.可增加更多的专业工作队

C.提供工艺或组织间歇时间

D.使各专业队在不同施工段进行流水施工

正确答案:查看最佳答案

第23题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为()。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第24题:网络计划中的虚工作()。

A.既消耗时间，又消耗资源

B.只消耗时间，不消耗资源

C.既不消耗时间，也不消耗资源

D.不消耗时间，只消耗资源

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

正确答案:查看最佳答案

第26题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和设计单位

C.建设单位与施工单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素

B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值

C.新材料.新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:在现场配制的材料，()应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

第29题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。

A.估算指标

B.概算指标

C.概算定额

D.预算定额

正确答案:查看最佳答案

第30题:FNPV=0，表明项目获利程度()。

A.低于基准收益率

B.高于基准收益率

C.等于基准收益率

D.等于零

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。

A.监理人员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.设备制造单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第32题:2013年真题:工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

正确答案:查看最佳答案

第33题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第34题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等，称之为工程的()。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性

正确答案:查看最佳答案

第35题:质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查.鉴定和验收，写出()，报建设单位和监理单位存档。

A.质量问题处理报告

B.质量问题调查报告

C.质量问题报告

D.质量问题分析报告

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列施工承包合同形式中，()合同计价方式可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且预期成本可以随着设计的进展加以调整，发承包双方都不会承担太大的风险。

A.成本加固定百分比酬金

B.成本加固定金额酬金

C.成本加奖罚

D.最高限额成本加固定最大酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为100万元，则该方案财务内部收益率的职值范围为()。

A.<12%

B.12%--13%

C.13%--14%

D.>14%

正确答案:查看最佳答案

第38题:在建安工程造价中，材料预算价格是指材料()的价格。

A.出厂

B.到施工操作地点

C.到施工工地仓库后出库

D.到施工工地仓库

正确答案:查看最佳答案

第39题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第40题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码，②项目结构分析，③编制各层进度计划，④进度计划系统的结构分析，⑤编制总进度计划，排序正确的是()。

A.①②③④⑤

B.②④①③⑤

C.②④①⑤③

D.⑤③①②④

正确答案:查看最佳答案

第41题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第42题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第43题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第44题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。

A.建设工程投资控制必须委托监理

B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额

C.建设工程投资确定依据复杂

D.建设工程投资控制包括索赔计算

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第46题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第47题:经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和()进行验收。

A.设计单位意见

B.协商文件

C.建设单位意见

D.质量监督部门意见

正确答案:查看最佳答案

第48题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某个专业队在一个施工段上的施工时间称为()。

A.流水步距

B.流水节拍

C.施工过程

D.流水强度

正确答案:查看最佳答案

第50题:建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。

A.措施费

B.规费

C.直接工程费

D.企业管理费

正确答案:查看最佳答案

第51题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。

A.可行性研究目标

B.投资控制

C.初步设计目标

D.限额设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经()确认后，由施工单位归档。

A.建设单位或施工单位

B.施工单位或工程监理单位

C.检测机构或建设单位

D.建设单位或工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第53题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。

A.实际费用

B.建设投资

C.施工费用

D.设备制造安装费用

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。

A.异常恶劣的气候造成的停工

B.施工图纸未及时供应

C.工程变更

D.业主方原因要求暂停施工

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列费用中，()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。

A.临时设施费

B.工程监理费

C.工程保险费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第57题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。

A.6787.2

B.6221.6

C.5656

D.8946.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段()。

A.进行环境及施工现场条件的调查和分析

B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C.进行工期目标和进度控制的决策工作

D.审查工程项目建设总进度计划并控制其执行

正确答案:查看最佳答案

第59题:某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。

A.超支100万元.超前50万元

B.超支50万元.拖后100万元

C.节约50万元.拖后100万元

D.节约100万元.超前50万元

正确答案:查看最佳答案

第60题:如果变更涉及项目功能.结构主体安全，该工程变更要按有关规定报送()进行审查与批准。

A.质量监督机构

B.原设计单位

C.施工图原审查机构及管理部门

D.有资质的检测单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。

A.节约投资建成项目任务

B.提前完成项目任务

C.确保工程质量优等

D.保证工程项目按期建成交付使用

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是()。

A.清单应包括项目编码.项目名称

B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量

C.清单为不可调整的闭口清单

D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第64题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。

A.主要部位

B.工程项目的重要性

C.主要工种

D.工程用途

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3，招标人的基准价格为310元/M3，实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第67题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。

A.最早开始时间

B.最迟完成时间

C.总时差

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

第68题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。

A.单独

B.混合

C.配套

D.交叉

正确答案:查看最佳答案

第69题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

第70题:分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，应由()审批并签署意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.监理员

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第71题:当建设单位要求工程变更时，可将《工程变更单》报送给()。

A.上级建设主管部门

B.监理机构

C.设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为()。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的()也要复核。

A.见证抽样检验报告

B.见证取样送样试验报告

C.观感质量验收报告

D.设计变更文件

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第76题:下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是()。

A.分析进度偏差产生的原因

B.提出调整进度计划的措施

C.现场实施检查工程进度情况

D.分析j进度偏差对总工期的影响

正确答案:查看最佳答案

第77题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第78题:在工程项目施工阶段的质量控制中，监理工程师对施工单位所做出的各种指令，除特殊情况外，一般应采用()。

A.监理员口头传达方式

B.监理工程师直接口头下达方式

C.书面文件形式

D.书面或口头方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.单代号网络计划中时间间隔全部为零

B.单代号搭接网络计划中时距总和最大

C.双代号网络计划中由关键节点组成

D.双代号时标网络计划中无虚箭线

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:项目可行性研究报告中，投资估算的主要内容包括()。

A.成本费用估算

B.流动资金估算

C.风险程度分析

D.投资估算表

E.建设投资估算

正确答案:查看最佳答案

第81题:价值工程的核心内容是()。

A.思想方法

B.不断创新

C.管理技术

D.降低成本

E.功能与成本进行系统分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

第83题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第84题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。

A.随时掌握国家政策.法规的变化

B.加强对设计阶段的质量控制

C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔

D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性

E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第86题:监理工程师对工程项目施工进度控制的措施有()。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.奖励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第87题:设计标准化的要求有()。

A.当各层次标准出现矛盾时，应以管理部门的为准

B.在使用功能方面应遵守上限标准

C.在安全.卫生等方面应注意上限标准

D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定

E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能，制定合理的设计方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:分部工程质量验收合格条件有()。

A.所含主要分项工程地质量验收合格

B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定

C.有关环境保护抽样检验结果符合规定

D.观感质量符合要求

E.质量控制资料完整

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第90题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作间的时间间隔均为零

B.总持续时间最长

C.时标网络计划中自始至终没有波形线

D.双代号网络计划中无虚箭线

E.双代号网络计划中由关键节点连成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

正确答案:查看最佳答案

第92题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第93题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。

A.有充足的资金费用

B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作

C.有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有()。

A.综合单价的确定依据是否正确

B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价

C.暂列金额是否按规定纳入综合单价

D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用

E.总承包服务费的计算是否

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。

A.协助建设单位编制设计任务书

B.协助建设单位组织工程设计变更

C.审查设计单位提交的设计成果

D.将设计文件送审图机构审查

E.深化设计的协调管理

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第97题:对勘察.设计的质量控制工作要从整个社会发展和环境建设的需要出发，对勘察.设计的整个过程进行控制，其主要控制()所包涵的功能和使用价值。

A.工作进度

B.勘察设计费

C.工作程序

D.勘察设计成果文件

E.勘察设计的依据

正确答案:查看最佳答案

第98题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第99题:按定额的适用范围分类，定额可分为()。

A.国家定额

B.建筑工程定额

C.行业定额

D.地区定额

E.企业定额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第101题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。

A.组织措施

B.合同措施

C.信息管理措施

D.经济和技术措施

E.质量保证措施

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于价值工程的说法，正确的有()。

A.价值工程的核心是对产品进行功能分析

B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素

C.价值工程应以提高产品的功能为出发点

D.价值工程是以提高产品的价值为目标

E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:选择质量控制点应该依据()。

A.对质量影响的大小

B.危害程度

C.质量保证的难度大小

D.工程的进度快慢

E.工序的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第104题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。

A.全数检验

B.分层抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样

E.等距抽样

正确答案:查看最佳答案

第105题:在建设工程实施过程中，为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应经常地()。

A.定期收集进度报表资料

B.对实际进度数据进行加工处理

C.采取措施调整进度计划

D.现场实地检查工程进展情况

E.定期召开现场会议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第107题:关于横道图正确的有()。

A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分

B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间

C.能反映出工作所具有的机动时间

D.无法反映出整个工程项目的关键所在

E.有利于建设工程进度的动态控制

正确答案:查看最佳答案

第108题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第110题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。

A.材料供货合同

B.出厂合格证

C.质量检验报告

D.质量验收标准

E.性能检测报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:在对实施的进度计划分析的基础上，进度计划的调整方法有()。

A.改变某些工作间的逻辑关系

B.缩短某些工作的持续时间

C.分析偏差对后续工作及总工期的影响

D.确定工程进展速度曲线

E.编制进度计划书

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列费用中，以定额人工费为计算基础的规费有()。

A.工伤保险

B.生育保险

C.劳动保险

D.住房公积金

E.工程排污费

正确答案:查看最佳答案

第114题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。

A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定出防范性对策

B.在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差原因，纠正偏差

C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图

D.协商确定工程变更的价款，审核竣工结算

E.复核工程付款账单，签发付款证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。

A.施工进度控制目标实现的风险分析

B.进度控制人员的职责分工

C.与进度控制有关的各项工作流程

D.施工图设计文件交付时间目标

E.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第116题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施

A.合同技术条件

B.施工技术规程规范

C.工程质量标准

D.节约投资

E.节约材料

正确答案:查看最佳答案

第117题:下列费用中，属于施工机械使用费的有()。

A.折旧费

B.经常修理费

C.安装费

D.操作人员保险费

E.场外运费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版全国各地监理工程师在线考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第119题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据，大体上有()几类。

A.工程合同文件

B.委托监理合同文件

C.设计文件

D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件

E.有关的专门技术法规性文件

正确答案:查看最佳答案