一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第2题:工程分包是针对()而言。

A.总承包

B.专业工程分包

C.劳务作业分包

D.转包

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列有关终止合同的说法，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第5题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质.建筑部位来划分的工程属于()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程量清单

B.工程概算书

C.预算定额

D.工程预算书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

第8题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是()。

A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金

C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延

D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是()

A.总价合同

B.单价合同

C.成本合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

第12题:对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后()D内，组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。

A.14

B.28

C.30

D.34

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第14题:承包人不可索赔的费用是()

A.人工费

B.设备费

C.保险费

D.税金

正确答案:查看最佳答案

第15题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:《标准施工招标文件》的组成()。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

正确答案:查看最佳答案

第17题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第20题:列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:查看最佳答案

第21题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

第22题:建设工程项目一般应采用()。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

正确答案:查看最佳答案

第23题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

第26题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第27题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第29题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第30题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

第31题:在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()

A.不应由发包人承担的经济支出

B.不应由发包人和承包人承担的经济支出

C.不应由承包人承担的经济支出

D.不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出

正确答案:查看最佳答案

第32题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第33题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。

第34题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第35题:按照承包工程计价方式分类不包括()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.预算合同

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.经批准的项目可行性研究报告

B.施工许可证

C.城市规划许可文件

D.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第39题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是()。

A.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人

B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是()。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是()。

A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付

B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分

C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定

D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第44题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第45题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第47题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

第48题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第51题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第53题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第54题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第56题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第57题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。

A.设计变更

B.工程师批准的承包人索赔

C.当地税务部门对税费的调整

D.遇到图纸未表明的地下构筑物

E.中期支付进度款扣回部分预付款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

第59题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第60题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第62题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第63题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第65题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第67题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第68题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第70题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第71题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第72题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

第75题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第77题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第79题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案