2022年最新山西省太原一级建造师法律法规测试历年题库

[点击进入2022年最新山西省太原一级建造师法律法规测试历年题库]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新山西省太原一级建造师法律法规测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列情形中，工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。

A.认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准，但未要求建筑施工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的

D.工程施工过程中，未及时组织工程质量验收的

正确答案:查看最佳答案

第4题:以下说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

正确答案:查看最佳答案

第5题:2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第7题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。

第9题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

第10题:2011年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.8

B.7

C.6

D.5

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于物权的表述，错误的是()。

A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

B.物权的义务人是特定的

C.同一物上不许有内容不相容的物权并存

D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。

第13题:某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。

第14题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

正确答案:查看最佳答案

第16题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是文物保护单位的保护范围，全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省.自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。

第18题:按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。

A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》

D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

第20题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.

第22题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

第24题:梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

C.借款合同可以是无偿合同

D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。”另外，最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人不按期偿还，出借人要求借款人偿付逾期利息，应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”

第25题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.一个月

正确答案:查看最佳答案

第26题:某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。

第27题:商法被认为是()的特别法和组成部分。

A.经济法

B.社会法

C.民法

D.行政法

正确答案:查看最佳答案

第28题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

第30题:生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.危险性分析.应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.事故预防及应急保障.应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责.危险性分析.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

第32题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第33题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

正确答案:查看最佳答案

第35题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工节能的规定。A选项，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的最低面积设计。B选项，临时设施占地面积有效利用率大于90%。D选项，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

第37题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。

A.全国人民代表大会常务委员会

B.制定机关

C.国务院

D.最高人民法院

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据代理权获得的方式不同，代理可分为指定代理.委托代理.法定代理。某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程投标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于民事诉讼正确的说法，正确的是()

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

第40题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业投标时，安全费用属于竞争性费用

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备

正确答案:查看最佳答案

第43题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于借款合同的说法,正确的是()。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年科率24%，则该借款的利息约定无效

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第46题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()

A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务分包无需经总包的认可.

第48题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于有效投标价格的说法，正确的是()。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标人提供备选价格

D.投标报价高于其他投标人报价

正确答案:查看最佳答案

第50题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙共同支付

C.甲先行支付

D.甲和丙都不支付

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第52题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为800万元人民币，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为700万元人民币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元人民币。

A.800

B.400

C.700

D.750

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

第55题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。

A.总承包单位承担责任

B.幕墙分包单位承担责任

C.总.分包单位承担连带责任

D.分包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，选项B，第一普通程序案件不得少于15日，选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。

第59题:可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失略偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

正确答案:查看最佳答案

第61题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

第62题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。

第63题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第64题:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位负责人

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。

A.软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有

C.软件著作权需合理使用

D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年

正确答案:查看最佳答案

第67题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.工程质量由工程总承包单位负责

B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责

C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列不属于建设工程民事纠纷的特点是()。

A.民事纠纷主体之间的法律地位平等

B.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议

C.民事纠纷具有可处分性

D.民事纠纷具有自由裁量权

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:我国的法律体系通常包括宪法.民法.商法.经济法和()。

A.合同法与招标投标法

B.刑法

C.劳动法

D.诉讼与非诉讼程序法

E.社会法

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.仲裁委员会被撤销

C.双方当事人均对仲裁裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。

A.钱某取得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分包注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

A.资格审查分为资格预审.资格中审和资格后审

B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会

E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

正确答案:查看最佳答案

第75题:用人单位可以解除劳动合同的情形包括()。

A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

E.在试用期间被证明不符合录用条件的

正确答案:查看最佳答案

第76题:行政机关的行政行为具有的特点是()。

A.行政行为是执行法律的行为

B.行政行为具有一定的裁量性

C.行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性

D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外

E.行政行为双方的法律地位平等

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第79题:甲将一设备出租给了乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有()。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能白认倒霉

E.乙应承担给丙造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的，已完成工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第81题:施工单位在施工时，应在()等危险部位，设置明显的.符合国家标准的安全警示标志。

A.施工现场入口处

B.楼梯口

C.电梯井口

D.现场办公室

E.基坑边沿

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工企业对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照()进行，不合格的不得使用。

A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。

A.工程项目竣工验收报告

B.图纸会审和技术交底记录

C.设计变更通知单

D.隐蔽验收记录及施工日志

E.安全技术资料

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对生产环境噪声污染企业事业单位的规定，B选项，征收的超标准排污费必须用于污染的防治，E选项超纲，教材未作规定。被限期治理的单位必须按期完成治理任务。

第88题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。

A.依法承揽工程的勘察.设计业务

B.勘察.设计必须执行强制性标准

C.依法进行装修工程

D.依法办理工程质量监督手续

E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第90题:下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

第91题:在建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括()。

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.及时检查隐蔽工程

C.不得转包和违法分包工程

D.接受发包人有关检查

E.交付竣工验收合格的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第92题:工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

正确答案:查看最佳答案

第93题:我国法的形式主要包括()。

A.宪法

B.法律

C.地方法院司法解释文件

D.国际条约

E.地方法规

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任，A选项，项目经理为注册建造师的，责令停止执业1年，E选项，发生重大事故的，项目经理吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第95题:建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

正确答案:查看最佳答案

第96题:在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计

C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议

E.通过建设单位要求设计单位予以变更

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21

第99题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件

D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

正确答案:查看最佳答案

一级建造师考试题库网

2022年最新山西省太原一级建造师法律法规测试历年题库

相关推荐