[点击进入最新版监理工程师历年题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。
第1题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接,实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后,再分阶段施工,分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计,待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接,待工程全部竣工后一并交付使用
正确答案:查看最佳答案
第2题:人工消耗量的确定,首先是根据(),拟定正常的施工作业条件,分别计算测定基本用工和其他用工的工日数,进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第4题:关于监理单位设计进度监控内容的说法,正确的是()。
A.编制切实可靠的设计总进度计划
B.落实设计工作技术经济责任制
C.按照设计技术经济定额进行考核
D.审查设计进度计划的合理性和可行性
正确答案:查看最佳答案
第5题:有利于控制工程造价,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。
A.成本加奖罚合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加固定金额酬金合同
D.最高限额成本加固定最大酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第6题:下列费用中,属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列投标控制工作中,属于监理工程师的工作是()。
A.确定投资目标
B.确定资金使用计划
C.结算已完工程费用
D.提出投资目标调整建议
正确答案:查看最佳答案
第9题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由()签发支付证书。
A.专业监理工程师
B.业主
C.总监理工程师
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出,当工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。
第11题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.7日
B.14日
C.15日
D.28日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:对制造周期长的设备,项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。
A.目标监控
B.巡回监控
C.定点监控
D.设置质量控制点监控
正确答案:查看最佳答案
第14题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。
A.对设计变更进行技术经济比较,严格控制设计变更
B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
C.参与合同修改.补充工作,着重考虑它对投资控制的影响
D.审核承包商编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经济分析
正确答案:查看最佳答案
第15题:除编制建设单位负责供应的物资计划外,监理工程师还应对()的物资供应计划进行审核。
A.上级部门
B.建设单位
C.物资生产部门
D.施工单位和专门物资采购供应部门提交
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第17题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第18题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第19题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。
A.应当予以计量
B.不予以计量
C.按比例予以计量
D.不能确定
正确答案:查看最佳答案
第20题:因施工原固发生工程质量事故后,质量事故技术处理方案一般应经()签认,并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第21题:采用直方图法分析工程质量时,出现双峰型直方图的原因是()。
A.分组组数不当
B.原材料发生变化
C.采用两种不同的方法
D.检测过程中存在人为因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双峰型,是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。孤岛型,是原材料发生变化,或者临时他人顶班作业造成的。
第22题:对于工地交货的大型设备,运至工地后通常先由()进行组装.调整和试验。
A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.制造厂家
正确答案:查看最佳答案
第23题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法,正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
正确答案:查看最佳答案
第24题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:监理工程师在工程质量控制过程中,自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准
正确答案:查看最佳答案
第26题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。
A.估算指标
B.概算指标
C.概算定额
D.预算定额
正确答案:查看最佳答案
第27题:组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是()。
A.满足施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列对于招标控制价理解正确的是()。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标,并应编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的,如果属于合理范围之内,不应予以拒绝
C.招标控制价在招标文件中公布时,只公布招标控制价总价
D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法,正确的是()
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短
正确答案:查看最佳答案
第30题:在工程建设设计进度控制计划体系中,需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。
A.各专业详细的出图计划
B.设计作业进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计工作进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
正确答案:查看最佳答案
第32题:利用经济评价指标评判项目的可行性时,说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率,方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期,方案可行
C.财务净现值>o,方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率,方案可行
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第34题:在建设项目投资构成中,单机无负荷试运转费包台在()中。
A.联合试运转费
B.安装工程费
C.间接费
D.预备费
正确答案:查看最佳答案
第35题:为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设,可行性研究报告中确定的主要工程技术数据,在深度上应能满足项目()的要求。
A.初步设计
B.施工图设计
C.施工招标
D.签订施工合同
正确答案:查看最佳答案
第36题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。
A.可修复的质量缺陷
B.永久质量缺陷
C.可整改质量缺陷
D.不可整改质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资,以便预测各个年度的投资规模,为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据,属于()。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
第38题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第39题:建设工程动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.固定资产投资方向调节税
D.建筑安装工程费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第41题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第42题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第43题:为在一定的范围内获得最佳秩序,对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。
A.标准
B.规范
C.指示
D.体系
正确答案:查看最佳答案
第44题:专业监理工程师进行现场计量,应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报()
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.工程设计单位
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。
第46题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第47题:项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价,并应进行(),得出评价结论。
A.静态分析
B.动态分析
C.动态和静态分析
D.两者都不需要
正确答案:查看最佳答案
第48题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第49题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。
A.设计准备阶段
B.设计阶段
C.施工图设计阶段
D.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
第50题:工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计
正确答案:查看最佳答案
第51题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统,并非监理单位永久性的质量管理目标,即()。
A.建立的对象不同
B.服务的范围不同
C.控制的目标不同
D.作用的时效不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统,并非监理单位永久性的质量管理目标,即作用的时效不同。
第52题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第53题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。
第54题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。
A.分项工程
B.分部工程
C.主要工种
D.单位工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第56题:在非节奏流水施工中,通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
正确答案:查看最佳答案
第57题:FNPV=0,表明项目获利程度()。
A.低于基准收益率
B.高于基准收益率
C.等于基准收益率
D.等于零
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:项目的可行性研究直接影响项目的()。
A.决策质量和施工质量
B.设计质量和施工质量
C.施工质量和竣工验收质量
D.决策质量和设计质量
正确答案:查看最佳答案
第59题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由意可知答案为90天。
第60题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算,先是估算出()的投资,然后再按一定比例估算其他几项投资。
A.建筑物
B.给排水.电气照明
C.构筑物
D.生产设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失,按事故的性质及严重程度划分,该事故属于()。
A.一般质量事故
B.严重质量事故
C.重大质量事故
D.中等质量事故
正确答案:查看最佳答案
第62题:工程设计变更由()审查准。
A.业主
B.监理工程师
C.原设计单位
D.造价工程师
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设工程进度控制的技术措施,不包括()。
A.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
C.对建设工程进度实施静态控制
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第65题:某项目第1年投资500万元,第2年又投资500万元,从第3年进入正常运营期。正常运营期共18年,每年净收入为110万元,设行业基准收益率为8%,该项目的财务净现值为()万元。
A.-63.35
B.-7.83
C.-79.16
D.-144.68
正确答案:查看最佳答案
第66题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时,应采用的报价方法是()。
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.突然降价法
D.先亏后盈法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第69题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第71题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。
A.持续改进
B.有效识别
C.制定方针
D.质量经营
正确答案:查看最佳答案
第72题:编制物资供应计划时,在实际工作中首先应考虑()的平衡。
A.数量
B.质量
C.时间
D.库存量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:质量控制的目的是()。
A.致力于满足质量要求
B.增强满足质量要求的能力
C.致力于提供质量要求得到满足的信任
D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的
正确答案:查看最佳答案
第74题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第75题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。
A.软件工程投资
B.引进技术投资
C.工程建设其他投资
D.设备工器具投资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针,质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
正确答案:查看最佳答案
第77题:经返修或加固的分项.分部工程,虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求,可以按技术处理方案和()进行验收。
A.设计单位意见
B.协商文件
C.建设单位意见
D.质量监督部门意见
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程质量控制中,应坚持以()为主的原则。
A.公正
B.预防
C.管理
D.科学
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。
A.计划期
B.年度投资计划
C.施工阶段
D.项目组成
E.设计图纸交付顺序
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列方法中,可用来编制设备安装工程概算的方法有()。
A.估算指标法
B.概算指标法
C.扩大单价法
D.预算单价法
E.百分比分析法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
第83题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列费用中,属于施工机械使用费的有()。
A.折旧费
B.经常修理费
C.安装费
D.操作人员保险费
E.场外运费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:()是评价项目施工质量的依据。
A.工程验收资料
B.合同文件
C.质量检验评定标准
D.施工质量检测数据
E.设计图纸文件
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列工程索赔事项中,属于麦包人向承包人索赔的有()。
A.地质条件变化引起的索赔
B.施工中人为障碍引起的索赔
C.加速施工费用的索赔
D.工期延误的索赔
E.对超额利润的索赔
正确答案:查看最佳答案
第87题:如果合同中没有类似和适用的价格,其工程变更价款的处理原则包括()。
A.由业主确定变更价格
B.由承包商确定变更价格
C.由承包商提出适当的变更价格,由监理工程师批准执行
D.由监理工程师确定变更价格
E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时,由造价管理部门裁定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第89题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时,审核的重点包括()。
A.设计依据
B.设计参数
C.设计规模
D.设备及结构的选型
E.项目组成及布局
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程可按()进行划分。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别
E.专业性质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:网络计划的时间参数计算主要包括()。
A.工作最早开始和最早结束时间
B.工作最迟结束和最迟开始时间
C.工作的总时差和自由时差
D.确定关键线路和总工期
E.确定工作完成的最短时间
正确答案:查看最佳答案
第92题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第93题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第94题:质量事故发生后,施工单位应提交质量事故调查报告,其内容应包括()。
A.质量事故发生的时间.地点.工程部位
B.质量事故发生的简要经过,造成工程损失状况,伤亡人数和直接经济损失的初步估计
C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大,程度是否已经稳定
D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像
E.质量事故发生的责任划分
正确答案:查看最佳答案
第95题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
正确答案:查看最佳答案
第96题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第97题:下列工程设计质量管理工作中,属于工程监理单位工作的有()。
A.协助建设单位编制设计任务书
B.协助建设单位组织工程设计变更
C.审查设计单位提交的设计成果
D.将设计文件送审图机构审查
E.深化设计的协调管理
正确答案:查看最佳答案
第98题:项目可行性研究报告中,投资估算的主要内容包括()。
A.成本费用估算
B.流动资金估算
C.风险程度分析
D.投资估算表
E.建设投资估算
正确答案:查看最佳答案
第99题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差最小
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:价值工程的核心内容是()。
A.思想方法
B.不断创新
C.管理技术
D.降低成本
E.功能与成本进行系统分析
正确答案:查看最佳答案
第101题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第102题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图,该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时,监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制施工总进度计划,并控制其执行
C.编制详细的出图计划,并控制其执行
D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行
E.编制工程年.季.月实计划,并控制其执行
正确答案:查看最佳答案
第104题:项目可行性研究直接影响项目的()。
A.工程勘察设计质量
B.决策质量
C.设计质量
D.工程施工质量
E.工程竣工验收质量
正确答案:查看最佳答案
第105题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况,监理工程师必须做好()工作。
A.派监理人员常驻现场,检查进度计划的实际执行情况
B.定期收集进度报表资料
C.经常亲自到工地检查
D.与施工单位取得联系
E.定期召开现场会议
正确答案:查看最佳答案
第107题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第108题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第109题:基本预备费的计算基数包括()。
A.设备工器具购置费
B.工程建设其他费用
C.建筑安装工程费
D.铺底流动资金
E.与工程建设有关的费用
正确答案:查看最佳答案
第110题:设计标准化的要求有()。
A.当各层次标准出现矛盾时,应以管理部门的为准
B.在使用功能方面应遵守上限标准
C.在安全.卫生等方面应注意上限标准
D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定
E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能,制定合理的设计方案
正确答案:查看最佳答案
第111题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第112题:下列进度计划表中,属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
第113题:工程项目一般要经历()三个时期。
A.投资前期
B.生产经营时期
C.建设时期
D.存活期
E.衰退期
正确答案:查看最佳答案
第114题:下列费用中,属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:在网络计划的工期优化方法中,选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
正确答案:查看最佳答案
第116题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.相邻两项工作间的时间间隔均为零
B.总持续时间最长
C.时标网络计划中自始至终没有波形线
D.双代号网络计划中无虚箭线
E.双代号网络计划中由关键节点连成
正确答案:查看最佳答案
第117题:进度控制的组织措施主要包括()。
A.加快施工进度
B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
C.建立进度协调会议制度,建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度
D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工
E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第119题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单的主要作用包括()。
A.工程量清单是建设工程计价的依据
B.工程量清单是工程付款和结算的依据
C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据
D.工程量清单统一了划分的项目
E.工程量清单统一了计量单位
正确答案:查看最佳答案