每个人都不得不面对考试， 在面对"2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目"时，亚伯拉罕·林肯曾经说过，你活了多少岁不算什么，重要的是你是如何度过这些岁月的。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 总结的来说，读万卷书，行万里路。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来学习之旅吧！最后的祝福:考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,我认为现在都不重要了,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第1题:关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是()。

A.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决

B.—方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行

C.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖

D.请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。

第2题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D.已经与施工企业签订了合作协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求，只有制度不行；建设资金已经落实，不要求到位；已经确定施工企业，必须是有资质的施工企业，还得签订工程承包合同，合作协议不行。P47

第4题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。

A.民事纠纷

B.行政纠纷

C.刑事附带民事纠纷

D.程序纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷，建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷，因此，选项A正确。

第5题:施工企业的项目负责人应当对()负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。

第6题:下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()

A.客体。内容均变更

B.主体。客体均变更

C.主体。内容均变更

D.形式。主体均变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。

第7题:诉讼时效因提起诉讼.当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间()计算。

A.继续

B.重新

C.不再

D.累计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》第140条规定，诉讼时效因提起诉讼.当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

第8题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。

第9题:投标人对开标投诉的，依法应当先向()提出异议。

A.评标委员会

B.纪律检查委员会

C.有关行政监督部门

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

第10题:根据《刑法》规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者()，并处或单处()。

A.拘留;罚款

B.罚金;吊销营业执照

C.拘役;罚金

D.拘役;没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

第12题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。

A.处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。

第13题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的，应当承担损害赔偿责任。

第14题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.违法向他人分包工程

D.转让安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类，AC选项属于承揽业务不良行为，D选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有B选项属于资质不良行为。

第15题:下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是()。

A.总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人

B.两个不同资质等级的单位联合共同承包

C.提倡对建筑工程实行总承包

D.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查《建筑法》的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程，D选项违反《建筑法》的相关规定。

第16题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1小时

B.6小时

C.12小时

D.24小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第17题:不得视为投标人相互串通投标的情形是()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第18题:特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。

A.改造

B.装卸

C.运输

D.使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验，特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装.改造.重大维修过程中，在制造或安装.改造.维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装.改造.重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。

第19题:《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.30日

B.60日

C.15日

D.90日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

第20题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评。检举和控告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。

第21题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册D

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。

第22题:政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()。

A.建筑市场有关法律责任

B.质量安全问题

C.建筑市场有关违法行为

D.违反法定基本程序问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点.热点问题可有所侧重。

第23题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工组织方案

B.拆除建筑物的措施

C.保证安全施工的措施

D.建设单位编制的工程概要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

第24题:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响()，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

A.登记表

B.报告表

C.报审表

D.报告书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

第25题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误

第27题::根据《建筑法》，开工报告制度是指()。

A.建设单位对施工企业开工条件的确讣

B.政府主管部门的一种行政审批制度

C.监理单位对施工企业开工准备工作的确讣

D.政府主管部门对施工企业开工条件的确讣

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:开工报告6个月必须开工，由国务院有关规定批准开工报告。

第28题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第29题:建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款()的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上6%以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第57条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。

第30题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位质检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215

第31题:依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。

第32题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。

第33题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

第34题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.石刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:古文化遗址.古墓葬.石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物.古建筑.石刻.壁画.近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。P196-197

第35题:2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。

第37题:根据《合同法》，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同类型是()。

A.因欺诈.胁迫订立的合同

B.包含造成对方人身伤害而免责的合同

C.因欺诈而订立且损害国家利益的合同

D.无权代理订立的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查合同效力。合同的变更.撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括重大误解，显失公平，因欺诈.胁迫而订立的合同，乘人之危而订立的合同未损害国家利益，A正确。此外，还应注意，可变更.可撤销合同只能向法院和仲裁机构申请变更或撤销，当事人自己不能行使。B属于无效免责条款，C属于无效合同，D属于效力待定合同。

第38题:某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.企业的职工代表和企业代表

D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

第39题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11C选项正确，作为被代理人或代理人的法人.非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14

第40题:下列关于专利的说法，错误的是()。

A.发明专利权的期限为20年

B.专利包括发明.实用新型和外观设计

C.实用新型专利权的期限为10年

D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。

第41题:某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。

A..1

B..9

C.0.95

D.1.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

第42题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。

A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。首先是对象不同，其次是方式不同，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。

第44题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

第45题:某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.施工企业

B.项目部

C.该项目的建设单位

D.该项目的监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

第46题:在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，()。，

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

第47题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190

第48题:合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是()

A.侵权

B.预期违约

C.合法行为

D.方解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是违约责任承担方式，预期违约

第49题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业坠落摔伤的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A中负主要责任，所以不能认定为工伤。P232

第50题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在鉴定国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

第51题:关于借款合同的说法，正确的是()。

A.借款合同为有偿合同

B.借款合同必须采用书面形式

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。因此C正确。借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。因此A错误。借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。因此B错误。

第52题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。

第53题:某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元;本次事故属于()。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:造成10人死亡，直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

第54题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

第55题:关于知识产权的说法，正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。

第56题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

第57题:37，2013年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是()。

A.该合同为效力待定合同

B.该合同为可撤销合同

C.该合同为有效合同

D.该合同为无效合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是有效合同。

第58题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。

A.1

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年

第59题:关于投标报价的说法，正确的是()。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.生产工艺上要求必须连续进行的作业

D.保密工程作业

E.产生环境噪声污染较轻的作业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132

第62题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。

A.有第三方介入

B.简便易行

C.能较经济及时地解决纠纷

D.有利于维护双方的长期合作关系

E.调解协议均不具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导.劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。

第63题:建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。

A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投产使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声.废气.废水.固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。

第64题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标2015年二建答案

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的；②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；③施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的；⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100

第66题:《建筑法》规定，施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C.吊销营业执照，退出建筑市场

D.对质量不合格工程负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第67题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

第68题:行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为()。

A.不违反法律

B.不违反行政法规

C.不得违背社会公德

D.不得损害社会公共利益

E.不得违背风俗习惯

正确答案:查看最佳答案

第69题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称.组织机构

E.能够独立承担无限民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人应具备的条件:依法成立;应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或者经费;能够独立承担民事责任;有法定代表人。

第70题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。

A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任

B.负责上报施主生产安全事故

C.承担连带责任

D.自行完成主体结构的施工

E.自行完成各分却分项工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成，E项错误。

第71题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。

A.合同书自双方签字时成立

B.双方意思表示一致合同即成立

C.承诺生效时合同成立

D.口头合同自交付标的物时成立

E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。

第72题:租赁合同中出租人的义务包括()。

A.妥善保管租赁物

B.维修租赁物

C.保证承租人优先购买权

D.权利瑕疵担保

E.保证共同居住人继续承租

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。

第73题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的

B.非因本人意愿中断就业的

C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

D.本人应征服兵役的

E.人本已失业，有身份证明的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。

第74题:以下()许可，作出许可。

A.全部施工总承包序列三级资质

B.专业承包序列三级资质

C.公路交通专业承包资质

D.燃气燃烧器具安装.维修资质

E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E，不是全部，铁路和通信工程除外;选项C，由省级许可。

第75题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中，正确的有()。

A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力

B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力

C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理

D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记

E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第76题:关于建设用地使用权的说法，正确的有()。

A.建设用地使用权只可以在地上设立

B.建设用地使用权因出让合同生效而设立

C.住宅建设用地使用权期满自动续期

D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

第77题:以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有()。

A.投资额30万元以上的建筑工程

B.建筑面积300平方米以上的建筑工程

C.实行开工报告审批制度的建筑工程

D.农民自建低层住宅工程

E.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程:《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。由于这几类工程有其特殊性，应当从实际出发，不需要办理施工许可证。实行开工报告审批制度的建筑工程不需要申请施工许可证,故CDE选项正确。

第78题:仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实.理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版辽宁省二级注册建造师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

第79题:从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的()等条件，划分为不同的资质等级。

A.注册资本

B.专业技术人员

C.咨询服务人员

D.已完成的建筑工程业绩

E.已完成和正在进行的建筑工程业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。从事建筑活动的建筑施工企业，按照有符合规定的净资产;有符合规定的主要人员;有符合规定的已完成工程业绩;有符合规定的技术装备。