[点击进入2022版安徽省二级注册建造师考题]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。
第1题:下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()
A.价款或者报酬
B.保险条款
C.履行期限.地点.和方式
D.当事人的名称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。P106
第2题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于此题，很多学员可能会错选C选项，把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。
第3题:(1)根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，(来源环球网校)由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通.客运轮渡.火车事故伤害的;(7)法律.行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。BAAA考点来源:2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定P232
第4题:下列情形中，当事人不享有法定解除权的是()。
A.运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁
B.施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同
C.发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付
D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
第5题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。
A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后进行消防验收
C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查
D.在验收后应当报公安机关消防机构备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。
第6题:根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。
A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。首先是对象不同，其次是方式不同，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。
第7题:施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。
A.第一次付款期限届满
B.最后一次付款期限届满
C.每次付款期限届满
D.提交工程款支付申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是诉讼时效期间的起算。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》和《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。
第8题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35
第9题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。
A.4倍
B.3倍
C.2倍
D.1倍
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。
第11题:某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。
A.2006年9月30日
B.2006年10月15日
C.2006年11月15日
D.2006年12月15日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起15日内履行工程竣工验收备案手续。
第12题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。
A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。
第13题:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该()。
A.由国务院裁决
B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C.由制定机关裁决
D.决定在该地方适用地方性法规的规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:部门规章之间.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
第14题:根据法律.行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是()。
A.施工企业的总经理
B.施工项目的负责人
C.施工企业的技术负责人
D.施工企业的董事
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。选项D，企业的董事不属于施5-单位的主要负责人和安全生产管理人员。
第15题:投标人对开标投诉的，依法应当先向()提出异议。
A.评标委员会
B.纪律检查委员会
C.有关行政监督部门
D.招标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。
第16题:张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。
A.张先生与建设单位
B.施工单位
C.张先生与施工单位
D.张先生本人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处.施工起重机械.临时用电设施.脚手架.出入通道口.楼梯口.电梯井口.孔洞口.桥梁口.隧道口.基坑边沿.暴(同音字)破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
第17题:二级建造师执业资格的注册管理机构是()。
A.国家住房和城乡建设部或其授权机构
B.国家人事部或其授权机构
C.省(自治区.直辖市)建设行政主管部门或其授权机构
D.省(自治区.直辖市)人事部门或其授权机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:住房和城乡建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。省.自治区.直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。
第18题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
第19题:关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是()。
A.施工人员的报酬
B.实际支出的材料价款
C.施工机械设备费用
D.发包方违约造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第20题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.行政责任
D.刑事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。
第21题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，()经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。
第22题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件为规定利息的，可以不返还利息
D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标，巳经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。
第23题:李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2030年2月5日
B.2020年2月5日
C.2030年3月15日
D.2020年3月15日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。
第24题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，设计结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的()。
A.100%
B.80%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。
第25题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。
第26题:(1)下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格.资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:使用伪造.变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。P87
第27题:某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.施工企业
B.项目部
C.该项目的建设单位
D.该项目的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。
第28题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后，货物损毁.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。
A.组织制定本单位安全生产操作规程
B.编制安全专项施工方案
C.如实记录安全生产教育和培训情况
D.建立健全本单位安全生产责任制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项AD属于单位负责人的安全生产责任
第30题:普通诉讼时效期间通常为()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。
第31题::根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内，向发
第32题:某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任保证承担保证责任
C.部分连带责任保证承担保证责任
D.由双方认定的第三方确定保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
第33题:关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，()。，
A.由被代理人独自承担责任
B.由代理人独自承担责任
C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任
D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
第35题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
第36题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是，该公司()。
A.2008年2月5日前未行使撤销权
B.2008年3月8日前未行使撤销权
C.未明确表示是否放弃撤销权
D.未明确表示是否继续履行该合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。
第37题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费。抚养费
B.追索抚恤金，医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失
D.追索劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C，没有。
第38题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()
A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用
B.由注册建造师本人保管.使用
C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用
D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。
第39题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。P69
第40题:建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的()
A.附条件解除
B.附期限解除
C.附期限终止
D.附条件终止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除
第41题:甲.乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是()。
A.不必通知乙，也不必经乙同意
B.应当通知乙，并经乙同意
C.应当通知乙，但不必经乙同意
D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利.义务全部或者部分转让给他人，有三种类型:合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。
第42题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月5日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日
D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
第44题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。
A.招标公告发布之日
B.领取招标文件之日
C.提交投标文件的截止之日
D.资格预审结束之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
第45题:关于共同承包的表述中，不正确的是()。
A.共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款
B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同
C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包
D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。
第46题:下列不属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.土地承包经营权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第47题:下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()
A.客体。内容均变更
B.主体。客体均变更
C.主体。内容均变更
D.形式。主体均变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。
第48题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。
第49题:2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第50题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标
B.允许他人以本单位名义承揽工程
C.违法向他人分包工程
D.转让安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类，AC选项属于承揽业务不良行为，D选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有B选项属于资质不良行为。
第51题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《民事诉讼法》规定，()“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉。
第52题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
第53题:某建设工程施工合同约定，合同工期为11个月，合同价款为200万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。
A.10
B.20
C.100
D.60
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100
第54题:关于建设工程中代理的说法，正确的是()。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。所以D错误
第55题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由请求解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
第56题:下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。
A.继承纠纷
B.抚养权纠纷
C.劳动纠纷
D.建设工程承包纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选D。
第57题:以下属于建造师不予注册情形的是()。
A.张某于2011年6月被吊销注册证书，2014年3月份申请注册
B.范某申请注册时，已年满62周岁
C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间
D.齐某同时受聘于两个建筑企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。
第58题:施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。
A.项目经理承担
B.企业法人承担
C.企业法定代表人承担
D.项目经理部与企业法人共同承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第59题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:下列选项中，应当认定工伤的情形有()。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A正确，因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的，应当认定为工伤。B错误，故意犯罪的，不得认定为工伤。C正确，在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的的，应当认定为工伤。D错误，醉酒或者吸毒的，不得认定为工伤。E错误，自残或者自杀的，不得认定为工伤。
第61题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全，不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第62题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现有以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。
A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好
B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函
C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾
D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求
E.有建设工程质量监督书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时，只要求办理了用地批准手续，并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续，办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成，只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业，且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。
第63题:根据《招标投标法》及相关规定，下列说法不正确的有()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并对实质性内容进行响应
E.符合工程招标范围，重要材料釆购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查必须招标的项目范围和规模标准.可以不进行招标的施工.设计项目。在复习时，考生应对必须招标项目的含义进行理解。必须招标项目可以从两个层次界定:第一，要符合《招标投标法》第三条规定必须招标项目范围;第二，在符合必须招标项目范围基础上，还应该达到相应的规模标准。只有这两个层次全部符合，才能称之为依法必须招标项目。根据上面的界定，E的表述是规范合理的，E正确。A项中的工程可能不属于必须招标的项目范围，那么其规模标准是否达到就不太重要。B项中的个人投资的项目，如果投资的属于"大型基础设施.公用事业等，关系社会公共利益.公众安全的项目"且达到规模标准要求，也应依法招标。故本题选A.B。
第64题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
第65题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和建设单位承担费用，A错；因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，先由施工企业负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任，所以C错误P298-230
第66题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。
A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类
B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。
C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告
D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私
E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。
第67题:下列选项中，导致建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有()。
A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成
B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包
C.将其总承包工程中的专业工程发包给其他具1f相应资质的承包单位完成
D.借用有资质的建筑施工企业名义
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第28条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。因此，A.B项属于违法行为，无效。《建筑法》第26条规定，禁止建筑施工企业以任何形式使用其他建筑施工企业的名义承揽工程，故D项无效。C项属于专业分包，E项属劳务作业分包，均有效。
第68题:根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。
A.用人单位排除劳动者权利
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费
D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。
第69题:关于投标保证金的说法，正确的有()。
A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金
E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约5日内退还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第70题:下列责任中，属于行政处罚的有
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
正确答案:查看最佳答案
参考解析:修女更正处罚种类包括:警告罚款没收违法所得.没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留，治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚
第71题:注册建造师申请延续注册应提交的材料包括()。
A.原注册证书
B.工作调动证明
C.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
D.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件
E.注册建造师延续注册申请表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是注册建造师申请延续注册应提交的材料。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。
第72题:下列分包合同无效的有()。
A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业
B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业
C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业
D.分包人承包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业
E.承包人承包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
第73题:关于建设用地使用权的说法，错误的有()。
A.建设用地使用权属于用益物权
B.建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立
C.建设用地使用权自登记时设立
D.建设用地使用权期间届满的，自动续期
E.建设用地使用权可以在国有土地和集体成有土地上设立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查建设用地使用权。建设用地使用权，指建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利，属于用益物权，A正确，E错误。设立建设用地使用权，可以釆取出让或者划拨等方式，B正确。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记，建设用地使用权自登记时设立，C正确。住宅建设用地使用权期向届满的，自动续期，而非住宅则按法律规定办理，D错误。故本题选D.E。
第74题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内，正确；B固定期限劳动合同可以是1年，2年，也可以是5年，10年，甚至更长时间，所以B错误；C社会保险是必备条款，商业保险是选择条款，C错误；D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，D错误；E建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，E正确。P129-132
第75题:关于法律效力层级，下列说法正确的有()。
A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级
B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级
C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级
E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查法的效力层级。在我国，宪法居于最高法律地位，其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规，《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章，行政法规高于部门规章，A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规，处于同一层级，B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章，同一个地方的地方性法规高于地方政府规章，C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章，效力相同，D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章，《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章，二者效力相同，E正确。
第76题:定期检验的方法主要有()。
A.表面无损检测
B.宏观检验
C.失效模式
D.壁厚测定
E.强度试验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。
第77题:根据《物权法》，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效
B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力
D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。
第78题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版安徽省二级注册建造师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257
第79题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患
正确答案:查看最佳答案
参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。
