[点击进入各地注册监理工程师模拟练习题]
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第2题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。
A.施工图设计未达到设计深度
B.发包人要求设计人进行设计变更
C.设计人对外商的设计资料进行审查
D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
正确答案:查看最佳答案
第3题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。
A.通知中标结果，但不退还投标保证金
B.通知中标结果并退还投标保证金
C.不通知中标结果，但退还投标保证金
D.不通知中标结果，也不退换投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第5题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第6题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.缺陷通知期开始
B.工程照管责任移交
C.可以办理竣工结算
D.承包合同的全部义务已完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:()是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
第8题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。
A.制定施工规划
B.填写资格预审调查表，申报资格预审
C.购买招标文件
D.组织投标班子
正确答案:查看最佳答案
第9题:甲.乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲.乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。
A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲.乙双方承担
B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
D.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.15
B.30
C.25
D.60
正确答案:查看最佳答案
第11题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。
A.公平
B.科学
C.独立
D.公正
正确答案:查看最佳答案
第14题:委托监理合同法律关系的客体是()。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
正确答案:查看最佳答案
第15题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。
第16题:设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()。
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入.产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.报价的合理性
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。
第18题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第19题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2
B.3
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
第20题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A.施工合同通用条款之后
B.中标通知书之前
C.投标书之前
D.工程量清单之前
正确答案:查看最佳答案
第21题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。
A.审核施工进度计划
B.控制施工工作按进度计划执行
C.争取提前完成工程
D.发布工程暂停令
正确答案:查看最佳答案
第23题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
正确答案:查看最佳答案
第24题:承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，()
A.可自行运出工地
B.不能自行运出工地
C.需经业主批准后才能运出工地
D.需经工程师批准后才能运出工地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。
A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长，并要求修改投标文件
C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长，但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第26题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。
第27题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
第28题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
第29题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约，设计人应返还委托人()万元。
A.10
B.20
C.2
D.4
正确答案:查看最佳答案
第30题:对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。
A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位
B.总监理工程师.监理单位技术负责人
C.项目经理.总监理工程师
D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是()。
A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付
B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分
C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定
D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
正确答案:查看最佳答案
第33题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。
A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担
正确答案:查看最佳答案
第35题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务的完成进度
正确答案:查看最佳答案
第36题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件费用
C.估算寿命期外所需备件维修费用
D.估算寿命期残值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。
A.价目表的寄送
B.招标公告
C.投标书
D.招股说明书
正确答案:查看最佳答案
第38题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由()的人员组成。
A.仲裁委员会指定
B.政府管理机构指定
C.业主与承包商协商选定
D.行业协会指定
正确答案:查看最佳答案
第39题:某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.邀请合同
正确答案:查看最佳答案
第42题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第43题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。
第44题:依法必须进行招标的项目，在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目
B.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目
正确答案:查看最佳答案
第45题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是()。
A.合同鉴证与公证的内容和范围相同
B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位
正确答案:查看最佳答案
第47题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()天。
A.80
B.100
C.120
D.140
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。
A.图纸→专用合同条款→中标通知书
B.图纸→中标通知书→专用合同条款
C.中标通知书→图纸→专用合同条款
D.中标通知书→专用合同条款→图纸
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第51题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第52题:施工合同的当事人包括()。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第53题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第54题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
第56题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第57题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
第58题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第59题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。
第60题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。
第61题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间
正确答案:查看最佳答案
第62题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案
第63题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。
第64题:关于无权代理的说法，正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第65题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第66题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第68题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第71题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
第72题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第73题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第75题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。
第76题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第77题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第78题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。
第79题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
