[点击进入湖南省监理工程师题库]
卡莱尔曾经说过,过去一切时代的精华尽在书中。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们千辛万苦找到了"湖南省监理工程师题库"。经过上述讨论,学习好似一片沃土,只要辛勤耕耘,定会有累累的硕果;如若懒于劳作,当别人跳起丰收之舞时,你已是后悔莫及了。不管你觉得这个建筑考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们做题吧!最后祝福你:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:为了实施进度控制,监理工程师必须根据建设工程的具体情况,认真制定进度控制措施。下列措施中,属于经济措施的有()。
A.加强合同管理
B.对工程延误收取误期损失赔偿金
C.加强索赔管理
D.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时,绘制网络目的前提是()。
A.计算时间参数
B.进行项目分解
C.计算工作持续时间
D.确定关键路线
正确答案:查看最佳答案
第2题:在建设项目财务评价中,反映项目盈利能力的常用指标是()。
A.生产能力利用率
B.资产负债率
C.内部收益率
D.流动比率
正确答案:查看最佳答案
第3题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程,发包方宜采用()合同。
A.纯单价
B.固定总价
C.估算工程量单价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
正确答案:查看最佳答案
第5题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36,单方造价为1200元,重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28,单方造价为1250元,重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15,单方造价为1230元,重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12,单方造价为1180元,重要系数为0.3215。其最佳方案是()。
A.甲方案
B.乙方案
C.丙方案
D.丁方案
正确答案:查看最佳答案
第6题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第7题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列因素中,能影响建设工程设计进度的是()。
A.选定设计单位
B.商签设计合同
C.设计各专业之间的协调配合
D.施工材料和机械设备的采购
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据ISO质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:这种对投资项目的一切现金流量,都考虑它所发生的时刻及其时间价值,来进行经济效果评价的方法称为动态指标,比较真实地反映()。
A.国民经济的可行性
B.社会评价的经济性
C.投资项目的经济性
D.财务评价的可行性
正确答案:查看最佳答案
第11题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第12题:建设工程动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.固定资产投资方向调节税
D.建筑安装工程费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:在建设工程施工过程中,为了加快施工进度,可采取的组织措施包括()。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程施工过程中,造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
正确答案:查看最佳答案
第15题:建安工程直接工程费不包括()。
A.人工费
B.材料费
C.其他直接费
D.施工机械使用费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:编制物资供应计划时,在实际工作中首先应考虑()的平衡。
A.数量
B.质量
C.时间
D.库存量
正确答案:查看最佳答案
第17题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第18题:在建筑安装工程造价中,税金是指()。
A.营业税.城市维护建设税及教育费附加
B.增值税.城市维护建设税及教育费附加
C.营业税及所得税
D.增值税及所得税
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:发包人应在()内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.核实竣工结算款支付申请后的7d
B.签发竣工结算支付证书后的14d
C.提交最终结清支付申请后的14d
D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d
正确答案:查看最佳答案
第20题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第21题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。
A.工程管理费最低时的工期安排
B.资源合理使用时的计划安排
C.工程直接费最低时的工期安排
D.工程总费用最低时的工期安排
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
正确答案:查看最佳答案
第23题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第24题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时,卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:施工图设计交底的目的是设计单位向施工单位和监理单位进行()和说明。
A.设计图纸的交接
B.施工和监理任务的部署
C.质量目标的分解落实
D.设计意图的传达
正确答案:查看最佳答案
第26题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时,为了有效的控制设计工作进度,应当()。
A.编制工程设计作业进度计划
B.审查设计进度计划的合理性和可行性
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.编制工程设计阶段进度计划
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第28题:FIDIC《施工合同条件》规定,业主对承包商的付款,是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
正确答案:查看最佳答案
第29题:FNPV=0,表明项目获利程度()。
A.低于基准收益率
B.高于基准收益率
C.等于基准收益率
D.等于零
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于平行施工组织方式的说法,正确的是()。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:影响建设工程进度的不利因素中,()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
正确答案:查看最佳答案
第32题:质量计划的主要作用是向()做出保证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第33题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第34题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
B.初步设计深度不够,不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料,能准确地计算分部分项工程量
D.没有初步设计资料,无法计算出工程量
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第36题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第38题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。
A.可以计量
B.不予计量
C.经业主同意后计量
D.施工单位计量,监理工程师签认
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。
A.估算指标
B.概算指标
C.概算定额
D.预算定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:建设工程质量保修书应由()出具。
A.建设单位向建设行政主管部门
B.建设单位向用户
C.承包单位向建设单位
D.承包单位向监理单位
正确答案:查看最佳答案
第41题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用()进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。
第42题:在工程网络计划执行的过程中,如果某项工作拖延的时间未超过总时差,但已超过自由时差,在确定进度计划的调整方法时,应考虑()。
A.工程总工期允许拖延的时间
B.关键节点允许推迟的时间
C.紧后工作持续时间的可缩短值
D.后续工作允许拖延的时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第44题:下列因素中,属于设计进度影响因素的是()。
A.季节变化
B.施工方案变更
C.业主未能及时提供场地
D.建设意图及要求改变
正确答案:查看最佳答案
第45题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第46题:下列选项中,不属于物资储备计划的编制依据的是()。
A.物资需求计划
B.物资供应计划
C.储备定额
D.供应方式和储备条件
正确答案:查看最佳答案
第47题:工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第48题:在合同执行过程中,由于通货膨胀使工料成本增加,按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某混凝土结构工程,合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%,实际完成合同计划价的70%,5月底实际结算工程款750万元,则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。
A.超支100万元.超前50万元
B.超支50万元.拖后100万元
C.节约50万元.拖后100万元
D.节约100万元.超前50万元
正确答案:查看最佳答案
第50题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料,则最迟应当在()前完成审查工作。
A.2008年8月20日
B.2008年8月30日
C.2008年8月28日
D.2008年9月11日
正确答案:查看最佳答案
第51题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第53题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。
第54题:工程勘察的最后结果是()。
A.基础设计图样
B.工程勘察图样
C.工程勘察竣工验收书
D.工程勘察报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:在建设工程进度调整的系统过程中,采取措施调整进度计划时,应当以()为依据。
A.本工作及后续工作的总时差
B.本工作及后续工作的自由时差
C.非关键工作所拥有的机动时间
D.总工期和后续工作的限制条件
正确答案:查看最佳答案
第56题:()是设计阶段监理工作的核心任务。
A.编制施工监理计划
B.编制施工进度控制表
C.组织施工队入场
D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。
正确答案:查看最佳答案
第57题:某化工项目,设计的年产量为10万吨,预计单位产品售价为500元/吨(已扣除销售税金及附加.增值税),正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨,年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨,其他数值保持不变,则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()。
A.29.41%
B.33.33%
C.50.00%
D.62.50%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时,对总体方案评审的重点是()。
A.设计规模
B.施工进度
C.设计深度
D.材料选型
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法,正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
正确答案:查看最佳答案
第60题:某项目,建安工程费3000万元,设备工器具购置费4000万元,工程建设其他费用600万元,建设期利息200万元,铺底流动资金160万元,建设期间...准税种的税额45万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:采用直方图法分析工程质量时,出现孤岛型直方图的原因是()。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
正确答案:查看最佳答案
第62题:设计概算的编制依据的审查不包括()。
A.合法性审查
B.合理性审查
C.时效性审查
D.适用范围审查
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于编制招标控制价的说法,正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价,应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第65题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第66题:监理工程师在接到施工单位工程量报告()内未进行工程计量,此后施工单位报告开列的工程量可作为工程价款支付的依据。
A.30天
B.21天
C.14天
D.7天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第69题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。
A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求
C.质量管理和技术管理体系,质量保证措施是否健全且切实可行
D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:某工程发生质量事故,造成45人重伤,此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
正确答案:查看最佳答案
第71题:因施工原固发生工程质量事故后,质量事故技术处理方案一般应经()签认,并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列选项中,符合承包单位分解目标的是()。
A.基础工程完工日期
B.结构工程完工日期
C.装修工程完成日期
D.土建工程完成日期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《标准施工合同》,屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第74题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工,流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天,则流水施工工期为()天。
A.12
B.13
C.14
D.15
正确答案:查看最佳答案
第75题:实施监理的建设工程,关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写,由()组织验收。
A.专业监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:质量数据的收集中,抽样的具体方法中不包括()抽样。
A.分层
B.等距
C.成组
D.整群
正确答案:查看最佳答案
第77题:工程质量事故发生后,涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第79题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。
A.施工缝的处理应按施工技术方案执行
B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求
C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架
D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板
E.钢筋的接头宜设置在受力较小处
正确答案:查看最佳答案
第81题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第82题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标
B.复核工程付款账单,签发付款证书
C.对设计变更进行技术经济比较,严格控制设计变更
D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
E.在施工中进行投资跟踪控制,及时发现偏差并采取纠偏措施
正确答案:查看最佳答案
第83题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
正确答案:查看最佳答案
第84题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第85题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第86题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
第87题:以下属于双代号网络图的要素的是()。
A.工作
B.事件
C.线路
D.时间
E.工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第89题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。
A.分解投资控制目标
B.进行工程计量
C.严格控制设计变更
D.审查施工组织设计
E.审核竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列施工过程的质量验收环节中,应由专业监理工程师组织验收的有()。
A.单位工程
B.隐蔽工程
C.分部工程
D.分项工程
E.检验批
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收备案表
C.监理单位签署的竣工决算书
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安消防部门出具的认可文件
正确答案:查看最佳答案
第92题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第94题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第95题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第96题:某工作计划进度与实际进度如下图所示,由此可得正确的结论有()。
A.第1周后连续工作没有中断
B.在第2周内按计划正常进行
C.在第3周后半周未按计划进行
D.截至第4周末拖欠5%的任务量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
正确答案:查看最佳答案
第98题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中,属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
正确答案:查看最佳答案
第99题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定,承包商可以索赔费用和利润的情况有()。
A.业主终止合同
B.业主接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10%
D.工程变更
E.法规改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:下列方法中,可用来编制设备安装工程概算的方法有()。
A.估算指标法
B.概算指标法
C.扩大单价法
D.预算单价法
E.百分比分析法
正确答案:查看最佳答案
第101题:下列关于质量验收程序和组织的说法中,正确的选项是()。
A.分项工程由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收
B.由总监理工程师签署工程竣工报验单
C.由项目监理机构对竣工资料及实物进行全面检查
D.单位工程由分包单位施工时,总包单位对所分包的工程项目应按规定的程序检查评定,分包单位应派人参加,并且分包单位将工程有关资料移交总包单位
E.参加验收的各方对工程质量验收意见不一致时,由总监理工程师协调处理
正确答案:查看最佳答案
第102题:()是网络计划的关键线路。
A.总持续时间最长的线路
B.时标网络计划中无波形线的线路
C.全部由关键工作组成的线路
D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路
E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
第104题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
正确答案:查看最佳答案
第105题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。
A.完成建设合同约定的各项内容
B.有施工单位签署的工程保修书
C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程
D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:下列费用中,属于施工机械使用费的有()。
A.折旧费
B.经常修理费
C.安装费
D.操作人员保险费
E.场外运费
正确答案:查看最佳答案
第107题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
第108题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准,包括()定额。
A.企业管理费
B.临时设施费
C.现场管理费
D.财务费
E.劳动保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第110题:在合同价款复核与支付时,以下情况属于合同价款可进行调整的有()。
A.合同约定的调整
B.造价管理部门公布的价格调整
C.超过图纸多做的工程量
D.监理工程师确认的设计变更
E.监理工程师确认的工程量增减
正确答案:查看最佳答案
第111题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第112题:在招投标阶殷,投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。
A.安全文明施工费
B.暂列金翱
C.结定暂估价的材料
D.计日工
E.总承包服务费
正确答案:查看最佳答案
第113题:下列建设工程进度控制措施中,属于技术措施的有()。
A.采用网络计划技术等计划方法
B.审查承包商提交的进度计划
C.加强合同风险管理
D.建立工程进度报告制度
E.编制进度控制工作细则
正确答案:查看最佳答案
第114题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。
A.开工和竣工时间,对完成工期的分析说明
B.各项财务和技术经济指标的分析
C.对工程事故的分析说明
D.工程建设的经验教训及有待解决的问题
E.对施工单位的评估
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程可按()进行划分。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别
E.专业性质
正确答案:查看最佳答案
第116题:质量管理体系认证的实施程序包括()。
A.提出申请
B.质量管理体系层次编制
C.质量管理体系文件编制
D.认证机构进行审核.审批与注册发证
E.质量管理体系的实施运行
正确答案:查看最佳答案
第117题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分,一般由编制说明和综合概算表2个部分组成,其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:建设工程组织流水施工时,影响施工过程流水强度的因素有()。
A.投入的施工机械台数和人工数
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相继开工的间隔时间
D.施工过程中投入资源的产量定额
E.施工段数目
正确答案:查看最佳答案
第119题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。