[点击进入宁夏回族自治区监理工程师模拟题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:大型临时设备在使用前,承包单位必须取得()的审查批准,办好相关手续后,监理工程师方可批准投入使用。
A.当地劳动安全部门
B.省(自治区.直辖市)劳动安全部门
C.本单位安全部门
D.本单位上级安全主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:工程质量统计分析方法中,因果分析图的主要作用是()。
A.反映质量的变动情况
B.判断工程质量是否处于受控状态
C.对工程项目的总体质量进行评价
D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系
正确答案:查看最佳答案
第2题:工程网络计划工期优化过程中,首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。
A.缩短时间对质量和安全影响不大
B.工程变更程序相对简单
C.资源消耗比较均衡
D.直接成本最小
正确答案:查看最佳答案
第3题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:监理工程师在工程建设设计阶段进度控制的任务是()。
A.编制设计总进度计划
B.编制阶段性设计计划
C.编制出图计划
D.审核并控制阶段性设计进度计划及详细出图计划
正确答案:查看最佳答案
第5题:工程项目质量是在()形成的。
A.施工监督检查中
B.合同环境下
C.规划设计中
D.投资决策中
正确答案:查看最佳答案
第6题:分包工程开工前,项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料,应由()审批并签署意见。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师代表
C.监理员
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中,排在最后一步的应该是()。
A.审核索赔文件
B.签证索赔文件
C.审核已完工程实物量
D.将实际投资与计划投资进行比较
正确答案:查看最佳答案
第8题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第9题:()时对应的折现率称为内部收益率,用IRR表示。
A.净年值等于0
B.净现值率等于1
C.净现值等于0
D.动态投资回收期等于基准投资回收期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令,提出处理意见,并及时报建设单位。
A.监理人员
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.设备制造单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第11题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
第12题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。
第13题:当各层次标准出现矛盾时,应以上级标准或管理部门的为准,在使用功能方面应遵守()标准。
A.上限
B.下限
C.上限或下限
D.上级
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程设计阶段,通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目,应委托专业设计单位出具深化设计图纸,并经()会签确认后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.总体设计单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第15题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。
A.年度计划项目表
B.投资计划年度分配表
C.工程项目总进度计划
D.年度竣工投产交付使用计划表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第17题:()是建设工程进度控制的总目标。
A.建设项目按预定的时间动用
B.建设项目按预定的时间提前交付使用
C.资源优化配置
D.建设工期
正确答案:查看最佳答案
第18题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:质量控制的目的是()。
A.致力于满足质量要求
B.增强满足质量要求的能力
C.致力于提供质量要求得到满足的信任
D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的
正确答案:查看最佳答案
第20题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。
A.控制图法
B.相关图法
C.直方图法
D.因果分析图法
正确答案:查看最佳答案
第21题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用()进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。
第22题:实施监理的建设工程,关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写,由()组织验收。
A.专业监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第23题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。
A.安定性
B.和易性
C.稳定性
D.透水性
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第25题:一般情况下,工程量计量以()为准。
A.计划工程量
B.实体工程量
C.标准工程量
D.定额工程量
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列设计进度控制的目标中,不属于设计准备工作时间目标的是()。
A.确定规划设计条件
B.提供设计基础资料
C.选定设计单位.商签设计合同
D.确定施工图设计的交图时间
正确答案:查看最佳答案
第27题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据ISO质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
正确答案:查看最佳答案
第29题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。
A.设计概算
B.施工图预算
C.建安工程承包合同价
D.投资估算
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列费用中,()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。
A.临时设施费
B.工程监理费
C.工程保险费
D.勘察设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:质量管理体系审查的()可用于识别改进的机会。
A.过程
B.组织
C.结果
D.方法
正确答案:查看最佳答案
第32题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第33题:动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。
A.施工预留费
B.生产准备费
C.增加额
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:编制初步施工总进度计划时,应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂.工期长
B.工程量大.工程技术相对简单
C.工程造价大.工期长
D.工程量大.工期长
正确答案:查看最佳答案
第35题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款2700万元,第1年贷款600万元,第2年贷款1200万元,第3年贷款900万元,年利率为6%,则该新建项目的建设期利息总和为()万元。
A.18.00
B.73.08
C.140.46
D.231.54
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列费用中不属于静态投资的是()。
A.设备工器具购置费
B.建设单位管理费
C.建设期贷款利息
D.研究试验费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
正确答案:查看最佳答案
第38题:检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时,检验批的容量为16~25之间,检验批最小的抽样数量为()。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码,②项目结构分析,③编制各层进度计划,④进度计划系统的结构分析,⑤编制总进度计划,排序正确的是()。
A.①②③④⑤
B.②④①③⑤
C.②④①⑤③
D.⑤③①②④
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第41题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第42题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.波动性
D.整体性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:编制工程项目年度计划的依据是()。
A.设计任务书
B.工程项目总进度计划
C.施工组织设计
D.施工图
正确答案:查看最佳答案
第44题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。
A.加强设计变更管理
B.严格控制施工图预算
C.缩短设计周期
D.重视初步设计的方案选择
正确答案:查看最佳答案
第45题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第46题:监理工程师对施工组织发计进行审查时,应遵循()的原则。
A.质量第一.更全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
正确答案:查看最佳答案
第47题:工程勘察单位在实施勘察工作之前,应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求,按照有关规范.规程的规定,结合工程特点编制()。
A.勘察纲要
B.勘察组织设计
C.勘察方案
D.勘察交底
正确答案:查看最佳答案
第48题:流水施工的表达方式不包括()。
A.网络图
B.横道图
C.直方图
D.垂直图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于监理单位质量方针的说法,正确的是
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由最高管理者发布
D.质量方针应由管理者代表发布
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据建筑安装工程费用相关规定,规费中住房公积金的计算基础是()。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.分部分项工程费
正确答案:查看最佳答案
第51题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。
A.施工准备
B.设计
C.设计准备
D.前期决策
正确答案:查看最佳答案
第53题:规模大且技术复杂的工程项目,承包风险较大,各项费用不易估算准确,不宜采用()合同。
A.固定单价
B.可调单价
C.固定总价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第54题:在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天,其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天,则工作M的自由时差为()天。
A.1
B.3
C.4
D.8
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据,大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。
第56题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第57题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等,称之为工程的()。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第59题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第60题:工程质量统计分析方法中,根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据,按某一性质进行分组.整理,分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调査表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:施工过程中,出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时,综合单价的确定应以()的项目特征为准。
A.原设计图纸所示
B.清单描进
C.变更图纸所示
D.标准图集描进
正确答案:查看最佳答案
第62题:单位工程质量验收的条件不包括()。
A.构成单位工程的各分部工程
B.有关资料95%完整
C.对主要使用功能还须进行抽查
D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第64题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。
A.实际费用
B.建设投资
C.施工费用
D.设备制造安装费用
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第66题:建设工程组织流水施工时,其特点之一是()。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工
D.施工现场的组织管理简单,工期最短
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在抽样检验方案中,将合格批判定为不合格批而错误地拒收,属于()风险。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
正确答案:查看最佳答案
第68题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低
B.工程总成本固定条件下最短工期安排
C.按要求工期寻求最低成本的计划安排
D.工期固定条件下工程总成本最低
正确答案:查看最佳答案
第69题:非节奏流水施工的特点是()。
A.施工段数大于施工过程数
B.相邻施工过程的流水步距不尽相等
C.专业队在各施工段的资源用量可调整
D.专业队在各施工段之间可能有间歇时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据建设工程质量管理条例,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()
A.材料生产厂家
B.保修期限
C.材料供应单位
D.合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
第72题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,货样买卖属于非即时买卖合同。B项,凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。D项,凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第73题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中,属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励,提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
正确答案:查看最佳答案
第74题:当工程总报价确定后,通过调整工程量清单内某些项目的单价,使其不影响中标,但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。
A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法
正确答案:查看最佳答案
第75题:利用赢得值法进行进度综合分析时,进度偏差等于()。
A.计划工作预算投资一计划工作实际投资
B.计划工作预算投资一已完工作预算投资
C.已完工作预算投资一计划工作实际投资
D.已完工作预算投资一计划工作预算投资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:某项目总投资4400万元,年平均息税前利润595.4万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34万元,则该项目的总投资收益率为()。
A.9.18%
B.13.53:%,.
C.21.96%
D.32.55%
正确答案:查看最佳答案
第77题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按施工过程成立相应的专业工作队,各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行,使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
正确答案:查看最佳答案
第78题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.监理单位和建设单位
B.监理单位和设计单位
C.建设单位与施工单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。
A.二次
B.机械随机
C.单纯随机
D.分层
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第81题:在施工阶段,监理工程师应进行计量的项目有()。
A.工程量清单中的全部项目
B.各种原因造成返工的全部项目
C.合同文件中规定的项目
D.超出合同工程范围施工的项目
E.工程变更项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。
A.法律.法规
B.工程建设的技术标准
C.招标文件
D.项目批准文件
E.勘察设计合同文件
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列费用中,属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
正确答案:查看最佳答案
第84题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。
A.工程项目施工质量验收标准
B.工程质量验收规范
C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据
D.控制施工作业活动质量的技术规程
E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:在对实施的进度计划分析的基础上,进度计划的调整方法有()。
A.改变某些工作间的逻辑关系
B.缩短某些工作的持续时间
C.分析偏差对后续工作及总工期的影响
D.确定工程进展速度曲线
E.编制进度计划书
正确答案:查看最佳答案
第86题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
第87题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第88题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第89题:只要承包商能提出合理的证据,一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第91题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
第92题:建设单位的质量责任有()。
A.选择勘察设计单位和施工单位,在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料
B.根据工程特点,配备相应的管理人员
C.在工程开工前,负责办理有关的手续,组织设计交底和图纸会审
D.按合同规定和有关要求购买相应材料,对发生的质量问题承担相应的责任
E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第94题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第95题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第96题:采用直方图法进行工程质量统计分析时,可以实现的目的有()。
A.掌握质量特性的分布规律
B.寻找影响质量的主次因素
C.调查收集质量特性原始数据
D.估算施工过程总体不合格品率
E.评价实际生产过程能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第98题:施工进度计划初始方案编制完成后,需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
正确答案:查看最佳答案
第99题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第100题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
正确答案:查看最佳答案
第101题:设备及安装工程概算审查的重点有()。
A.审查单价
B.安装费用的计算
C.设备清单
D.审查材料预算价格
E.审查工程量
正确答案:查看最佳答案
第102题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:工程在正常使用条件下,最低保修期限由设计文件规定的是()。
A.地基基础工程
B.卫生间防渗漏
C.电气管线安装
D.主体结构工程
E.屋面防水工程
正确答案:查看最佳答案
第104题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定出防范性对策
B.在施工过程中进行投资跟踪控制,定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较,发现偏差,分析产生偏差原因,纠正偏差
C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图
D.协商确定工程变更的价款,审核竣工结算
E.复核工程付款账单,签发付款证书
正确答案:查看最佳答案
第105题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第106题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。
A.全数检验
B.分层抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
E.等距抽样
正确答案:查看最佳答案
第107题:在建设工程进度控制系统中,工程项目建设单位编制的进度计划包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目施工进度计划
C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划
E.工程项目建设总进度计划
正确答案:查看最佳答案
第108题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。
A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出
B.不符合强制性条文规定的设计不得审批
C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场
D.不符合强制性标准的工程质量,必须处理,否则不得验收使用
E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第110题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
正确答案:查看最佳答案
第111题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分部工程可按()划分。
A.施工工艺
B.工程部位
C.工程量
D.专业性质
E.施工段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第113题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第114题:对工程设备设计图纸和设计文件审核的依据是()。
A.设备监理合同.设备设计合同
B.已获批准的可行性研究报告.设计纲要.设计任务书等
C.国家颁布的法律.监理法规与行政法规
D.国家或国家部门颁布的技术标准.设计规范
E.相关企业内部的技术守则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:关于建设工程多级网络计划系统的说法,正确的有()。
A.计划系统由不同层次网络计划组成
B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接
C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容
D.进度计划通常采用自顶向下,分级编制的方法
E.能够保证建设工程所需资源的连续性
正确答案:查看最佳答案
第116题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第117题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
正确答案:查看最佳答案
第119题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。