2022年新版西藏拉萨一级建造师法律法规模拟真题

[点击进入2022年新版西藏拉萨一级建造师法律法规模拟真题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班，该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后，该建筑公司向代理商购买了这套软件，则下列说法中正确的是()。

A.甲拥有m软件的所有权和知识产权

B.甲拥有m软件的知识产权

C.乙拥有m软件的知识产权

D.甲拥有m软件的使用权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版西藏拉萨一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场的安全防护，A选项，施工企业应当与管道所属单位共同制定应急预案，B选项，施工企业应当在开工7日前书面通知管道所属单位，D选项，管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。

第2题:]按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是()。

A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留

B.部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留

C.社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留

D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人

B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核

D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第6题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第7题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思，本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺，因甲公司按丙公司的要约进行了回复，应该属于新要约。

第8题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对()分别处以罚款。

A.建设单位和监理单位

B.监理单位和施工单位

C.建设单位和设计单位

D.建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

第10题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

第12题:某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格.型号性能等技术指标

C.注明生产厂.供应商

D.征求施工企业的意见

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

第17题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

第18题:下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.

第20题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标.高价索赔

正确答案:查看最佳答案

第22题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

第23题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

第28题:某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

正确答案:查看最佳答案

第29题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于建造师受聘和执业，说法正确的是()。

A.王某是甲高校的在职教师，考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册

B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理

C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某

D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，同时担任另一工程项目经理

正确答案:查看最佳答案

第31题:按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。

A.劳动派遣适用于用工单位所有无正式编制人员

B.用工单位应与派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同

C.用工单位不得无理由将派遣劳动者退回劳务派遣单位

D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费

正确答案:查看最佳答案

第32题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第34题:某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A.B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

第35题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()

A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。

第36题:关于开标的说法，正确的是()。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于法人的表述，错误的是()。

A.企业法人分立.合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告

B.企业法人分立.合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

C.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位.社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于建设用地使用权转让的说法，错误的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

C.应当向登记机构申请变更登记

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

第42题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

正确答案:查看最佳答案

第45题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。

A.张某

B.设计院

C.建设单位

D.建设单位和设计院共同所有

正确答案:查看最佳答案

第46题:工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，()。

A.有权要求设计单位改正

B.无权要求设计单位改正

C.应当报告建设单位要求设计单位改正

D.应当通知设计单位改正

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式

C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。

第50题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于建设工程见证取样，说法正确的是()。

A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样

B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%

C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样

D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量

正确答案:查看最佳答案

第53题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第55题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的，可以不委托招标代理，选项B代理人可以单方辞去委托，选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。

第56题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

正确答案:查看最佳答案

第57题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。

A.建设单位

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.公安部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

第59题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

第61题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.盘点时发现的短缺

B.不可预料的意外事故

C.维修保养或正常检修的费用

D.因原材料缺陷或工艺不善

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

第64题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第66题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是文物保护单位的保护范围，全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省.自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。

第67题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()

A.施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务分包无需经总包的认可.

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。

A.有名合同

B.双务合同

C.要式合同

D.从合同

E.实践合同

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第72题:行政机关的行政行为具有的特点是()。

A.行政行为是执行法律的行为

B.行政行为具有一定的裁量性

C.行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性

D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外

E.行政行为双方的法律地位平等

正确答案:查看最佳答案

第73题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

第74题:施工单位的“安管人员”主要是()，须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()

A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率

B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣

C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票

D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列关于债权表述，正确的是()。

A.债权既可能通过当事人约定也可能根据法律规定产生

B.债的关系中权利人和义务人都是特定的人

C.权利人要求义务人不为一定行为的权利，例如居民要求施工单位夜间停止噪声施工，也属于债权

D.甲.乙两单位签订了供货合同，但因丙单位的原因，乙未能按时收到货，则甲.乙均可以向丙提出索赔

E.建设单位拖欠工程进度款.施工单位拒绝修复质量缺陷，均构成侵权之债

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于租赁合同特征的说法，正确的是()。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

E.定期租赁合同的租期最长为20年

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21

第80题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。

A.法律规定

B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音

D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。

A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每半年组织一次演练

B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人

C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督

D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍

E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。

A.克扣.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的

B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件.极端事件造成严重不良社会影响的

C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的

D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的

E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人搜权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C..经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

正确答案:查看最佳答案

第85题:甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运辋过程中毁损的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。

A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证

C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业

E.办理了建设工程质量.安全监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项未表明拆迁进度，不能确认施工现场是否具备施工条件；B选项中，建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证，缺一不可；C选项中满足开工需要不正确，且未表明是否审查合格；D选项中，按规定委托监理是新增的办理施工许可证的法定条件。因此，A.B.C.D选项为正确选项。

第87题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的条件。完成建设工程设计合同约定的各项内容.完整的技术档案和施工管理资料.工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告.勘察.设计.监理.施工分别签署的质量合格文件，施工单位签署的工程保修书。

第88题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第89题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程承包单位的资质等级许可制度的禁止行为包括()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D.禁止以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

E.禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

第91题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于和解的说法，正确的有()

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是和解的规定。B选项，合计协议不具有强制执行力。C选项，民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应结束全部或部分诉讼程序。D选项，选项超纲。

第93题:根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位

B.工程监理人员的名单

C.工程监理权限

D.工程监理的内容

E.工程监理入场时间

正确答案:查看最佳答案

第94题:在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()，因特殊需要必须连续作业的，必须公告附近居民。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面蹋陷抢修

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

A.本人应征服兵役的

B.非因本人意愿中断就业的

C.本人已经失业，有身份证明的

D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的

E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。

A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案

C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备

D.勘察设计单位要执行强制性标准，并且保证勘察设计质量

E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查

E.有保证工程质量的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案

一级建造师考试题库网

2022年新版西藏拉萨一级建造师法律法规模拟真题

相关推荐