[点击进入2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法的是()。
A.造成5人死亡的事故是一般事故
B.造成45人重伤的事故是重大事故
C.造成15人死亡的事故是特别重大事故
D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
第1题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
第2题:超过诉讼时效期间，债务人自愿履行债务的，履行后债务人()。
A.可以请求返还
B.不得请求返还
C.可以要求返还
D.履行无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民法通则第138条规定，超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。债务人自愿履行义务后，不得请求返还。
第3题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后，遇到不可预料的损失由业主自行承担。
第4题:根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
正确答案:查看最佳答案
第5题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的，由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
第6题:根据《政府采购法实施条例》，()政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:2014年8月经修改后颁布的()《中华人民共和国政府采购法》规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。2015年1月颁布的《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一采购方式采购。
第7题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
第8题:某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同，则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。
A.生产厂家的制作许可证
B.出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证.产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
第9题:依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。
A.技术复杂，有特殊要求的
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供的
C.采购人自行建设.生产或者提供更为节省成本的
D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目:①涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的④施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的⑥法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P74
第10题:施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。
A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
B.未在规定期限内办理资质变更手续的
C.涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准:(1)利用向发包单位及其工作人员行贿.提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。
第11题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。
A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权
B.货物运输.港口作业.土地所有权
C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同
D.房屋买卖.土地所有权.借款合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
第12题:行政机关未提出书面答复.提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。
A.责令其提交
B.维持该具体行政行为
C.撤销该具体行政行为
D.驳回复议申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:被申请人不按照法律规定提出书面答复，提交当初作出具体行政行为的证据.依据和其他材料的，视为该具体行政行为没有证据.依据，决定撤销该具体行政行为。
第13题:某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。
A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:AC错在“应当”，是“可以”“也可以”。
第14题:注册建造师的义务包括()。
A.使用注册建造师名称
B.使用本人注册证书.执业印章
C.执行技术标准.规范和规程
D.对本人执业活动进行解释和辩护
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律.法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准.规范和规程;(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作。
第15题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()
A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用
B.由注册建造师本人保管.使用
C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用
D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。
第16题:二级建造师在注册有效期内变更执业单位时，应当及时办理()手续。
A.备案
B.变更
C.重新注册
D.认证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在注册有效期内，变更执业单位者，应当及时办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业.导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。
第17题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。
A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B.丙公司追认租赁合同效力
C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机
D.乙公司行使催告权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。
第18题:法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是()
A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规
B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规
C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:宪法是每一个民主国家最根本的法的渊源，其法律地位和效力是最高的；法律的效力低于宪法但高于其他法；行政法规的效力低于宪法和法律；地方性法规的效率低于法律和行政法规；行政规章包括部门规章和地方政府规章，部门规章的效力低于法律.行政法规，地方政府规章的效力低于法律.行政法规及同级或上级地方性法规。国际条约是我国法的一种形式，对所有国家机关.社会组织和公民都具有法律效力。
第19题:某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于()。
A.可撤销合同
B.有效合同
C.无效合同
D.效力待定合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按国家规定，招标代理业务属于有偿服务，其费用可以由双方协商确定，本合同中开发公司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理，订立的合同显失公平，《合同法》规定，在没有损害国家利益.集体利益或者第三人利益的情况下，属于可撤销合同。故选项A正确。
第20题:注册商标的有效期为10年，自()之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。
A.核准注册
B.公告发布
C.注册商标申请人寄出申请书
D.商标局收到申请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。
第21题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。
A.投保人与受益人
B.保险人与投保人
C.投保人与被保险人
D.投保人.被保险人和受益人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。
第22题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.营业执照的签发
D.营业执照的领取
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的，属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
第23题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。
第25题:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。
A.6
B.48
C.12
D.24
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。
第26题:《建筑法》规定，建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。
A.法定代表人
B.项目负责人
C.专职安全生产管理人员
D.技术负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。《建筑法》规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。
第27题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
第28题:根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是()。
A.不得安排女职工从事有毒有害作业
B.不得安排女职工从事低温.冷水作业
C.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
参考解析:女职工的特殊保护:《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第29题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%～2%，但()没有免赔额。
A.人身伤害
B.搬运损失
C.抢劫受损
D.意外损害
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第31题:根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。
A.书证只能提交原件
B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示
C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据
D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。
第32题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第33题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生以下事件。其中正确的是()。
A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结
B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决
C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理
D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错误，适用简易程序的，一审审限为立案之日起3个月;普通程序，一审审限为立案之日起6个月。C错误，原告不到庭，按撤诉;被告不到庭，缺席判决。D正确，原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日，原被告超过上诉期限均不上诉，才能终局。
第34题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。
第35题:仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。
A.发出
B.当事人收到
C.申请撤销期限届满
D.作出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是仲裁裁决。裁决书自作出之日起发生法律效力。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼，当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。
第36题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。
A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施
B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定
D.申请工程质量监督机构鉴定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行的程序是C，这也是符合技术要求的。
第37题:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。
A.总则.分则.附则
B.总则.通用条件.专用条件
C.合同协议书.通用合同条款.专用合同条款
D.总则.正文.附件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分组成。
第38题:对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由()返修，()承担责任。
A.建设单位建设单位
B.建设单位责任方
C.施工单位责任方
D.施工单位建设单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
第39题:质物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。
A.质权人
B.第三人
C.抵押人
D.债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
第40题:(1)根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令
D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定
正确答案:查看最佳答案
第41题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡
正确答案:查看最佳答案
参考解析:D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第42题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由请求解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
第43题:某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。
第44题:关于建设单位的质量责任和义务，下列行为不符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.应当依法将施工图送审
B.不得任意压缩合同工期
C.进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.不得将建设工程肢解发包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务主要包括:依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上，本题选C，因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修，而是要依法进行，具体是指:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。
第45题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
第46题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
正确答案:查看最佳答案
参考解析:良好行为纪律是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，收到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为纪录。P105
第47题:下列招标人的行为中合法的是()。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。
第48题:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响()，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
A.登记表
B.报告表
C.报审表
D.报告书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
第49题:关于评标结果异议的说法，正确的是()。
A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议
B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议
第50题:下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。
A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的
B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的
C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的
正确答案:查看最佳答案
第51题:公民甲与公民乙约定，乙借给甲5万元，利息2000元，乙将借款交给甲时先行扣除了利息。合同履行中发生争议，则下列说法正确的是()。
A.甲乙之间的借款合同为诺成合同
B.甲在还钱时按本金5万元还款
C.甲在还款时按照4.8万元本金还款
D.甲乙应签订书面借款合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查借款合同。金融机构借款合同属于诺成合同，自然人之间的借款合同则为实践合同，A错误。借款合同一般为要式合同，即要求架用书面形式，但自然人之间的借款除外，D错误。借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先扣除的，应当按照实际借款数额归还借款并计算利息，C正确，B错误。
第52题:关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
正确答案:查看最佳答案
第53题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。
A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资
B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资
C.6个月的职工本人工资
D.12个月的职工本人工资
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。
第54题:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时，必须经过()处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。
第55题:下列各项中，可以进行仲裁的纠纷是()。
A.监护纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.劳动纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》第3条规定，不能仲裁的纠纷包括:(1)婚姻.收养.监护.抚养.继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。
第56题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
正确答案:查看最佳答案
第57题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。
A.抵消
B.提存
C.混同
D.免除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。
第58题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。
A.甲与乙.丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙.丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。
第59题:关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解，A错误；企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成，没有劳动行政部门代表组成，C错误；仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，所以D错误。P150
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:注册建造师申请延续注册应提交的材料包括()。
A.原注册证书
B.工作调动证明
C.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
D.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件
E.注册建造师延续注册申请表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是注册建造师申请延续注册应提交的材料。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。
第61题:根据《劳动法》的规定，关于女职工特殊保护的表述中，不正确的有()。
A.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间延长工作时间和夜班劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动
C.对怀孕5个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于120天的产假
E.不得安排女职工在经期从事高处.低温作业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第62题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
第63题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。
A.屋面防水工程为5年
B.给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期
D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
E.设备安装和装修工程为5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。
第64题:取得安全生产许可证应具备的条件包括()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.资金投入符合安全生产要求
C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.企业生产过程未发生过安全事故
E.按规定配备专职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:(1)建立.健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;……条例并未就D选项作出规定。故选项A.B.C.E正确。
第65题:根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
第66题:根据《产品质量法》，生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品
第67题:下列属于保证担保范围的有()。
A.主债权
B.抵押权
C.主债权的利息
D.违约金
E.损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。
第68题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()
A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万
B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万
C.施工单项合同估算价为人民币300万
D.项目总投资额为人民币3500万
E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1).(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第69题:人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是()
A.审判员独任
B.审判员.书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员.陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员.陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。
第70题:结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括()。
A.推广使用现场搅拌混凝土和砂浆
B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗
C.推广钢筋专业化加工和配送
D.优化钢筋配料和钢构件下料方案
E.优化钢结构制作和安装方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:结构材料节材与材料资源利用的技术要点是:(1)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量.供应频率.施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。(2)推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。(3)推广钢筋专业化加工和配送。(4)优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。(5)优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装;宜采用分段吊装.整体提升.滑移.顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。(6)采取数字化技术，对大体积混凝土.大跨度结构等专项施工方案进行优化。
第71题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当()。
A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
B.建立.健全本单位安全生产责任制
C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
第72题:符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。
A.被告住所地人民法院
B.合同履行地人民法院
C.合同纠纷发生地人民法院
D.标的物所在地人民法院
E.合同签订地人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地.合同履行地.合同签订地.原告住所地.标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
第73题:关于施工合同的义务下列说法正确的是()。
A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款
B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人
C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人
D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人
E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。
第74题:2012年9月5日，甲乙签订建材买卖合同，总价款为200万元，约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难，甲于9月30日交付了45万元，乙予以签收，则()。
A.定金合同为担保合同，是从合同
B.定金合同自9月30日成立
C.买卖合同自9月30日成立
D.若卖方不能交付货物，应返还100万元
E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中，建材买卖合同为主合同，定金合同作为担保合同，是从合同，A正确。定金合同属于实际合同，从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同，其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日，即2012年9月5日，C错误。《民法通则》规定，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主同标的额的20%。因此，9月30日支付的定金45万元，只有40万元为定金，另外5万不是定金，因此当卖方(收受定金一方)违约时，应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元，所以D错误。若买方违约，定金40万元没收，但5万元应返回，E正确。
第75题:建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()
A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查
C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E.已经办理了招标投标核准手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是申请施工许可证的条件
第76题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。
A.一般事故
B.较大事故
C.严重事故
D.重大事故
E.也别重大事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232
第77题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
第78题:在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()等。
A.行政许可
B.行政处罚
C.行政奖励
D.行政调解
E.行政裁决
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版最新版吉林省二级注册建造师在线模拟考试真题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有:行政许可.行政处罚.行政奖励.行政裁决。
第79题:下列关于分包的说法中，正确的有()
A.招标人可以直接指定分包人
B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成
D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成
E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包他人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完全成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。P97。
