[点击进入2022版江西省二级注册建造师模拟真题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是()
A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人
D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:债是按照合同约定或依照法律规定,在当事人之间产生的特定的()。
A.经济关系
B.权利义务关系
C.物权关系
D.合同关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债是按照合同约定或依照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利义务关系。
第2题:关于监理单位安全责任的说法,正确的是()。
A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查,重点审查是否符合工程建设强制性标准
B.监理单位发现存在安全事故隐患的,可以提醒施工单位整改
C.事故隐患情况严重的,监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的,应当吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第3题:建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产
B.折价补偿
C.赔偿损件
D.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同无效的话,不会产生违约金的法律后果
第4题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款,劳务公司多次索要无果,当决定上诉时发现,甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司,而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定,劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院,法院受理后通知丙公司应诉。此时,丙公司作为当事人属于()
A.共同诉讼人
B.原告
C.有独立请求权的第三人
D.无独立请求权的第三人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。P300
第5题:根据《民事诉讼法》,下列证据中,属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
正确答案:查看最佳答案
第6题:因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。
第7题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,建设单位应当()手续。
A.申请办理开工延期
B.重新办理开工报告的批准
C.申请办理施工许可证注销
D.核验开工报告批准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程,因故不能按期开工超过6个月,重新办理。
第8题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定,建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知,建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
A.2014年10月23日
B.2014年11月15日
C.2014年12月15日
D.2014年12月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《行政复议法》第9条规定,公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
第9题:根据《绿色施工导则》,施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190
第10题:某省重点建设工程,根据其项目性质不适宜公开招标,拟釆用邀请招标方式,此时必须经()批准。
A.国务院发展计划部门
B.该省级发展计划部门
C.该省人民政府
D.该省建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》,国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。因此本题应选C。
第11题:根据《建筑业企业资质管理规定》,施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理并给予警告,申请人在()内不得再次申请。
A.4年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定,申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的,不予受理或不予行政许可,并予以警告,申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质,参见教材P62
第12题:·下列情形中,导致建设工程施工合同无效的是()。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121~122。
第13题:因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业,应当申请重新核定建筑业企业资质等级,其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第14题:当事人不服地方人民法院一审裁定的,应当()。
A.自判决书送达之日起30日内向上一级人民法院提起上诉
B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉
C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉
D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。
第15题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任。所以本题选A。
第17题:质物折价或者拍卖.变卖后,其价款超过债权数额的部分归()所有。
A.质权人
B.第三人
C.抵押人
D.债务人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖.变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。
第18题:下列有关定金与违约金区别的表述,不正确的是()。
A.定金须于合同履行前交付,而违约金只能在发生违约行为以后交付
B.定金一般是约定的,而违约金一般是法定的
C.定金有证约和预先给付的作用,而违约金没有
D.定金主要起担保作用,而违约金主要是违反合同的民事责任形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项B,违约金有法定违约金和约定违约金两种:由法律规定的违约金为法定违约金;由当事人约定的违约金为约定违约金。
第19题:由()承担的损失额为免赔额。
A.被保险人
B.投保人
C.施工单位
D.损害责任人
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲建设单位与乙设计院签订设计合同,设计费用为300万元,双方在协商定金数额时发生争议。根据《担保法》的规定,该定金数额最多为()万元。
A.30
B.45
C.60
D.90
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金的数额由当事人约定,但最高不得超过主合同标的额的20%。300*20%=60
第21题:关于执行申请期间的说法,正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.法律文书规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定履行期间的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效日起计算。
第22题:下列安全生产责任中,属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。
A.落实制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
正确答案:查看最佳答案
第23题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼,以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。其中,公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方,但公民住院就医的地方除外。
第24题:《建设工程安全生产管理条例》规定,()应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的,应当立即制止。
第25题:建设单位于2014年2月15日申请领取了施工许可证,但因项目拆迁受阻,工程于2015年1月22日才决定开工,则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程2015年1月22日,该建设工程停止施工已经满一年,应当在恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第26题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会
B.发出中标通知书后由新评标委员会
C.发出中标通知书前由原评标委员会
D.发出中标通知书前由新评标委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认
第27题::根据《建筑法》,开工报告制度是指()。
A.建设单位对施工企业开工条件的确讣
B.政府主管部门的一种行政审批制度
C.监理单位对施工企业开工准备工作的确讣
D.政府主管部门对施工企业开工条件的确讣
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:开工报告6个月必须开工,由国务院有关规定批准开工报告。
第28题:张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同,合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止至()。
A.2013年4月10日
B.2013年6月10日
C.2013年9月10日
D.2014年3月10日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同可以约定试用期,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。故选项C正确。
第29题:当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效
B.合同无效
C.合同终止
D.不影响合同效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
第30题:外商投资建筑业企业中的专业承包二级资质,由()设立批准,由()进行资质批准。
A.国家工商总局;国务院建设行政主管部门
B.国务院外经贸管理部门;国家工商总局
C.省级工商部门;省级建设行政主管部门
D.省级外经贸管理部门;省级建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。设立批准与资质批准分别由对外贸易经济管理部门和建设主管部门管理,非工商部门。
第31题:下列权利证书中,不可以进行质押的是()。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利,D项属于不动产,不可以进行质押。
第32题:根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是()。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第33题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立
第34题:某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定,分包施工中出现任何安全事故,均由分包单位承担,该约定()。
A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位和分包单位有效
D.因违反法律.法规强制性规定而无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是无效合同的类型。《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益,(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第35题:根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是()
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列选项中,符合《招标投标法》关于开标规定的是()。
A.开标由招标代理机构主持,邀请所有投标人参加
B.开标时,由招标人检查投标文件的密封情况
C.投标文件密封情况经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容
D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的已经确认为废标的投标文件,开标不必当众予以拆封.宣读
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《招标投标法》规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封.宣读。开标过程应当记录,并存档备查。《招标投标法实施条例》进一步规定,招标人应当按照招标文件规定的时间.地点开标。投标人少于3个的,不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当当场作出答复,并制作记录。故C选项正确。
第37题:施工单位在施工中偷工减料,但情节较轻的,则应承担的法律责任是()。
A.责令改正
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第74条规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工.修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第38题:()不属于知识产权的基本特征。
A.具有人身权和财产权的双重性质
B.地域性
C.时间性
D.唯一性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:知识产权的基本特征包括:具有人身权和财产权的双重性质.地域性.时间性和专有性(独占性或排他性)。
第39题:关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对方主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现,其将承担的法律责任是()。
A.给予警告
B.撤销注册证书
C.取消继续教育记录
D.处1万元以上3万元以下罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。
第41题:某施工企业进行暴(同音字)破施工时,不慎将临近一住宅墙体震裂,该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。债的产生主要有基于合同.侵权.无因管理和不当得利产生。本题中,施工单位侵犯了住宅居民的合法权利,从而导致债的产生,所以属于侵权之债。建筑物.构筑物非自身原因倒塌,建设单位.施工单位承担连带责任,若有其他责任单位,可以追偿;若因其他责任人原因倒塌,责任人承担责任。
第42题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某工程已具备竣工条件,2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告,3月7日经验收不合格,施工单位返修后于3月20日再次验收合格,3月31日,建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案,则该工程质量保修期自()开始。
A.2014年3月2日
B.2014年3月7日
C.2014年3月20日
D.2014年3月31日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定,建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,责令停止使用,重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程,其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。
第44题:《建筑法》规定,建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。
A.法定代表人
B.项目负责人
C.专职安全生产管理人员
D.技术负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。《建筑法》规定,建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。
第45题:下列容器中,属于Ⅱ类压力容器的是()。
A.容积等于50m3的球形容器
B.容积等于5m3的低温液体储存容器
C.低压管壳式余热锅炉
D.中压搪玻璃容器
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的事锅炉.压力容器.压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有:中压容器;低压容器:极度和高度毒性介质的低压容器;易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器;低压管壳式余热锅炉;低压搪玻璃容器。
第46题:合同履行中如果价款或报酬不明确,应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。
A.订立合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的政府定价
C.订立合同时履行地的政府指导价
D.履行合同时履行地的市场价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款,是发包人的主要合同义务,也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。故选项A正确。
第47题:建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
第48题:某起生产安全事故造成9人死亡,51人重伤,直接经济损失近2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:9人死亡是较大,51人重伤是重大,直接经济损失2000万是较大,我们按从重处理,因此是重大事故。P240
第49题:根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢工期
B.抢险
C.抢修
D.生产工艺要求必须连续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。
第50题:根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的()
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。P89
第51题:某建设工程施工合同约定,合同工期为11个月,合同价款为200万元。建议单位在申请领取施工许可证时,应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。
A.10
B.20
C.100
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》明确规定,建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明,有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100
第52题:工程建设中拟采用的新擮.新工艺。新材料,不符合现行()规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准
B.强制性标准
C.行业质量标准
D.地方质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设强制性标准的实施,工程建设中怒采用的新技术.新工艺.新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
第53题:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人依法应当首先进行的程序是()。
A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施
B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定
D.申请工程质量监督机构鉴定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。据此,产权所有人依法应当首先进行的程序是C,这也是符合技术要求的。
第54题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第55题:根据《行政处罚法》,下列选项属于行政处罚的是()。
A.没收财产
B.罚金
C.撤职
D.责令停产停业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定,行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。
第56题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。
A.垂直运输机械作业人员
B.登高架设作业人员
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。故C选项不属于特种作业人员。
第57题:某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度围护自身利益,可以要求供应商支付()万元。
A.13
B.9
C.8
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的,第三名仲裁员由()。
A.仲裁委员会主任直接指定
B.已确定的2名仲裁员共同指定
C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定
D.仲裁委员会主任兼任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
第59题:货运合同的托运人未按照约定包装货物,承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的,承运人可以拒绝运输。P161.
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:下列签订的劳动合同,可以认定无效或部分无效的有()。
A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同,为期1年,工作内容是运送假钞
B.用人单位甲与劳动者乙约定,社会保险由劳动者自行缴纳
C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款
D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金
E.用人单位甲与劳动者乙约定,发生工伤,单位概不负责厂
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。
第61题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第62题:以下()许可,作出许可。
A.全部施工总承包序列三级资质
B.专业承包序列三级资质
C.公路交通专业承包资质
D.燃气燃烧器具安装.维修资质
E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E,不是全部,铁路和通信工程除外;选项C,由省级许可。
第63题:劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是()。
A.用人单位违章指挥,强令冒险作业危机劳动者人身安全
B.在试用期内
C.用人单位濒临破产
D.用人单位未依法缴纳社会保险费
E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:施工单位与建设单位对付款时间约定不明,后产生争议,下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。
A.建设工程已实际交付的,为交付之日
B.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
E.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
第65题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()等形式,对建设工程实施监理。
A.抽样检验
B.旁站
C.全面检验
D.巡视
E.平行检验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。
第66题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。
A.程序性
B.公权性
C.自愿性
D.独立性
E.强制性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国,《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。
第67题:根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误
B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误
C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建,造成建设单位费用增加
D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第68题:取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项,在申请之日起前1年内不得有下列选项中的()情形。
A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.发生过较大生产安全事故的
D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的
E.企业发生合并.分立.改制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。选项E,属于正常的企业变更。
第69题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有()。
A.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
B.提供的设计有缺陷
C.直接指定分包人分包专业工程
D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准
E.提供的建筑材料不符合强制性标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程
第70题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中,正确的有()。
A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修
B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,由建设参与各方共同进行维修
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
第72题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班,在其审查申报材料时,发现有以下疑点难以决定,请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。
A.已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好
B.没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函
C.有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾
D.已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求
E.有建设工程质量监督书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时,只要求办理了用地批准手续,并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续,办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成,只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业,且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。
第73题:债的产生根据有()。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。建设工程债产生的根据有合同.侵权.无因管理和不当得利。
第74题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。
A.房屋买卖纠纷
B.土地使用权转让纠纷
C.建设工程合同纠纷
D.公益捐款合同纠纷
E.行政奖励合同纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。
第75题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,则关于双方合同的说法正确的有()。
A.应订立书面的租赁合同,否则无效
B.可订立口头合同,租赁期限为9个月
C.签订的租赁合同为实践合同
D.签订的租赁合同为双务合同
E.在续签租赁合同时,最多可约定租赁期限为20年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同,因此C错误,D正确。租赁合同是非要式合同,A错误。根据《合同法》,租赁期限6个月以土的,应签订书面合同;未签订书面合同,视为不定期租赁,B错误。
第76题:关于投标保证金的说法,正确的有()。
A.两阶段招标中要求提交投标保证金的,应在第一阶段提出
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金
E.未中标的投标人的投标保证金及利息,招标人应当在签约5日内退还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第77题:下列选项中不属于建筑业企业资质的是()。
A.专业资质
B.综合资质
C.施工劳务资质
D.专项资质
E.行业资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质分为施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质三个序列。
第78题:根据《建筑工程施工许可管理办法》,不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E.实行开工报告审批制度的建筑工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版江西省二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:限额以下,抢险救灾,农民自建低层,军用工程,开工报告等不用办施工许可证。
第79题:施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的,为交付之日;②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。