[点击进入2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是()。
A.不予支持
B.按照2.4%支付利息
C.按照4.8%支付利息
D.按照6%支付利息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外,当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。本题中,合同中有约定,且低于同期贷款利率,因此应予以支持,选C。
第1题:关于仲裁的说法,正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于专利申请的说法,正确的是()。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人,申请被批准后,单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人,在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日,如果申请文件是邮寄的,以收到的邮戳日为申请日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位;C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理;D是以寄出邮戳日为申请日。P27.
第3题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证,说法不正确的是()。
A.在城市.镇规划区内,规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证
B.建设单位取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是()。
A.第三人提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后,有权向保证人或债务人追债
正确答案:查看最佳答案
第5题:甲.乙.丙.丁四个公司分别出资500万.200万.200万.100万建造师一栋楼房,约定建成后按投资比例使用,但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法,正确的是()-
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%,有权决定该楼的重大修缮事宜
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是所有权和管理。P19。
第6题:根据不同的分类标准,建设工程施工合同属于()。
A.有名合同.双务合同.有偿合同
B.有名合同.双务合同.不要式合同
C.无名合同.单务合同.要式合同
D.有名合同.单务合同.要式合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于建设工程监理的说法,正确的是()。
A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督
B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系
C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理
D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
正确答案:查看最佳答案
第8题:王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际,王某通过一家购物网站订送了鲜花,以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。
A.现实交付
B.指示交付
C.占有改定
D.简易交付
正确答案:查看最佳答案
第9题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法,正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A,仲裁调解书具有强制执行效力。选项B,调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D,裁决书可以申请撤销。
第10题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是()。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资
正确答案:查看最佳答案
第11题:工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的,()。
A.有权要求设计单位改正
B.无权要求设计单位改正
C.应当报告建设单位要求设计单位改正
D.应当通知设计单位改正
正确答案:查看最佳答案
第12题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是()。
A.予以追缴
B.不予支持
C.支付按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制,但是,劳动关系终止的,应当至劳动关系终止之日起1年内提出。
第14题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于承揽业务不良行为的是()。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.未按照节能设计进行施工的
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于中标人确定范围的表述不正确的是()。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
C.依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是()。
A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施,丁场地
B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延
C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》中规定,合同履行过程中出现违约情况的,只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任,本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。
第17题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙**支付
C.甲先行支付
D.甲和丙**支付
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应由()组织。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第23题:乙方的违约行为导致工程受到损失,甲方采取措施减损,导致损失减少到3万元,但甲方支出相应的措施费用0.5万元,乙方应该支付甲方()万元费用。
A.0.5
B.2.5
C.3
D.3.5
正确答案:查看最佳答案
第24题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。
A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意
B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意
C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意
D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()。
A.受案的仲裁委员会决定
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C.工程所在地的基层人民法院裁定
D.合同签订地的中级人民法院裁定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。
第26题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
正确答案:查看最佳答案
第27题:《安全生产法》规定:生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定是为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评和检举.控告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以()作为结算工程价款的依据。
A.承包商提交的结算书
B.人民法院的判决书
C.双方协商确定的和解协议
D.备案的中标合同
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于建设工程代理的说法,正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
正确答案:查看最佳答案
第30题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.危害公共安全罪
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于施工生产安全事故报告的基本要求正确的是()。
A.事故发生后,事故现场有关人员立即向安全生产监督管理部门报告
B.单位负责人接到报告后,应当于2小时内向事故发生地县级以上的人民政府安全生产监督部门报告
C.自事故发生之日起15个工作日内及时补报
D.道路交通事故,火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报
正确答案:查看最佳答案
第33题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
参考解析:教材P215~216。
第35题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失,甲方没有采取任何措施减损,导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定,乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元,乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损,导致损失扩大到5万元,但经鉴定机构鉴定,乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元,故选B。
第36题:建设工程施工许可证的申请主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目管理服务单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第38题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,法院查明,该合同约定的欠款利率为2%,同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。
A.2017年11月21日,2%
B.2017年11月21日,2%
C.2018年5月2日,7%
D.2017年11月2日,2%
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于建设工程返修的说法,正确的是()
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,为可上岗
第41题:《文物保护法》规定,不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须市级以上人民政府批准,在批准前应当征得省级文物行政部门同意
正确答案:查看最佳答案
第42题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.施工图设计文件审查单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《合同法》,下列关于委托合同的表述中,正确的是()。
A.原则上受托人有权转委托,不必征得委托人同意
B.无偿的委托合同,因受托人一般过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失
C.有偿的委托合同,受托人处理事务所需的必要费用,应当先行垫付
D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同,但造成对方损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。
A.承揽人应当以自己的设备,技术和劳动力完成所承揽的工作
B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人独立完成合同义务,不受定作人的指挥管理
D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成
正确答案:查看最佳答案
第45题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后,货物毁损.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第47题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于工程建设国家标准的说法,正确的是()。
A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定
B.工程建设强制性标准包括地方标准
C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中,错误的是()。
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题,由施工单位负责维修及承担经济责任
C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
D.由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
正确答案:查看最佳答案
第50题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年,3年的约定是无效的,因此施工单位应当承担维修责任。
第51题:根据《著作权法》著作权是()
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
正确答案:查看最佳答案
第53题:2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.迟延提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:《民用建筑节能条例》规定,()应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。
A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审査机构
C.住房和建设行政主管部门
D.节能主管部门
正确答案:查看最佳答案
第56题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
第57题:按照《标准化法》的规定,下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。
A.技术标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:2011年11月,某用人单位由于生产经营发生严重困难,与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时,王某已在该单位工作了一年零5个月。根据《劳动合同法》的规定,施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。
A.1
B.1.5
C.2
D.3
正确答案:查看最佳答案
第59题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同,并由丙公司作为该合同的保证人,担保该施工企业按照合同约定支付货款,但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后,甲施工企业迟迟不付款。那么,丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
正确答案:查看最佳答案
第60题:工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《标准化法》规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。在国家标准公布之后,该项行业标准即行废止。
第61题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《劳动合同法》,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前()以书面形式通知劳动者本人。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第63题:依法必须招标的建设项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15
B.20
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第65题:某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担()。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.交纳罚金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损失。
第66题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同,其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等,并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时,承运司机发现路况很差,便自作主张绕道行驶,由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后,甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后,甲公司材料员发现个别材料有破损。对此,下列选项中正确的是()。
A.乙应赔偿甲破损材料损失
B.甲有责任承担破损材料损失
C.甲应负担增加的运费
D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》规定,承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的,托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此,C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况,并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中,如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出,以免事后产生纠纷。《合同法》还规定,收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的,视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中,甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议,因而有责任承担材料破损的损失。
第67题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
正确答案:查看最佳答案
第68题:在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
正确答案:查看最佳答案
第69题:在某工程项目建设中,建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定,施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证,则()。
A.论证通过后可使用
B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案
C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定
D.报工程监理机构批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一,其主要有以下档案和资料()。
A.工程项目竣工验收报告
B.图纸会审和技术交底记录
C.设计变更通知单
D.隐蔽验收记录及施工日志
E.安全技术资料
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。
A.没有完整安全技术档案的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有齐全有效的安企保护装置
E.经检验达不到安全技术标准规定的
正确答案:查看最佳答案
第72题:某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同,除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求,但零部件满足质量要求。对此,下列选项中正确的有()。
A.建筑公司可以解除设备买卖合同
B.解除设备合同的效力及于零部件
C.解除设备合同的效力不涉及零部件
D.建筑公司可以拒绝接收这台设备
E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于买卖合同,因标的物的质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力及于从物。因此,建筑公司可以拒绝接收这台设备或解除设备买卖合同,解除合同的效力及于零部件。
第73题:根据《合同法》,违约方承担赔偿损失的特征主要包括()。
A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
B.赔偿损失具有补偿性,是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
C.赔偿损失具有一定任意性
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
E.赔偿损失不包括法定赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第74题:某工地招标文件规定,“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程担保的方式包括()。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.权利质押
E.定金
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B.检测机构不得转包检测业务
C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备
D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第77题:物权包括所有权.担保物权及用益物权,下列各项中属于用益物权的是()。
A.建设用地使用权
B.宅基地使用权
C.担保权
D.土地承包经营权
E.地役权
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()
A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣
C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《中华人民共和国民法总则》关于法人的说法,正确的是()。
A.有法定代表人
B.法人承担民事责任后,法定代表人不再承担民事责任
C.分为营利法人.非营利法人.特别法人
D.营利法人的成立日期为营业执照签发日期
E.特别法人包括机关法人.农村集体经济组织法人等
正确答案:查看最佳答案
第80题:行政机关的行政行为具有的特点是()。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为是以国家强制力保障实施的,带有强制性
D.行政行为以无偿为原则,以有偿为例外
E.行政行为双方的法律地位平等
正确答案:查看最佳答案
第81题:民事诉讼的基本特征包括()。
A.公权性
B.程序性
C.保密性
D.强制性
E.快捷性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:工程建设国家标准的制定程序主要包括以下()阶段。
A.准备
B.草拟
C.征求意见
D.报批
E.备案
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。
A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解
C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书
E.调解书一经制作,即发生法律效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:合同当事人承担违约责任的形式有()。
A.合同继续履行
B.采取补救措施
C.支付赔偿金
D.返还财产恢复原状
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。
A.行政处罚决定在被行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
正确答案:查看最佳答案
第87题:《民事诉讼法》规定,有()情形,人民法院应裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行的
B.案外人对执行标的提出确有理由异议的
C.被执行人隐匿可执行的财产的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的
E.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:下列情况下签订的建设工程施工合同,属于无效合同的有()。
A.承包人未取得建筑施工企业资质的
B.承包人借用他人资质的
C.承包人将主体工程分包给分包商的
D.承包人将装饰工程分包给分包商的
E.承包人将设备安装工程分包给分包商的
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()。
A.基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
D.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
E.生育保险费,由职工自行缴纳
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:下列关于债权表述,正确的是()。
A.债权既可能通过当事人约定也可能根据法律规定产生
B.债的关系中权利人和义务人都是特定的人
C.权利人要求义务人不为一定行为的权利,例如居民要求施工单位夜间停止噪声施工,也属于债权
D.甲.乙两单位签订了供货合同,但因丙单位的原因,乙未能按时收到货,则甲.乙均可以向丙提出索赔
E.建设单位拖欠工程进度款.施工单位拒绝修复质量缺陷,均构成侵权之债
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》,关于招标项目的说法,正确的有()。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任
C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目,排名第一的中标候选人为中标人
E.招标人可以与投标人就投标价格.投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案:查看最佳答案
第93题:建设工程施工常用的担保种类有()。
A.施工投标保证金
B.施工合同履约保证金
C.工程款支付担保
D.预付款担保
E.价款结算担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于施工项目投标保证金的说法,正确的有()。
A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.中标人无正当理由不与招标人订立合同,取消其中标资格,投标保证金不予退还
D.两阶段进行招标的项目,投标保证金应当在第一阶段提出
E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币
正确答案:查看最佳答案
第95题:《建设工程质量管理条例》规定,必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程
C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款.援助资金的工程
E.利用外国政府贷款.援助资金的工程
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于工程分包的说法,正确的有()。
A.承包人不得将工程主体分包给第三人
B.承包人可将关键性工作分包给第三人
C.分包可分为专业分包与劳务分包
D.分包人的资格能力可低于承包人的资格能力
E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。
A.已经领取了拆迁许可证,准备开始拆迁
B.没有建设工程规划许可证,但已经有了建设用地规划许可证
C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料
D.已经依法确定了施工企业,但尚未按规定委托监理企业
E.办理了建设工程质量.安全监督手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项未表明拆迁进度,不能确认施工现场是否具备施工条件;B选项中,建设工程规划许可证和建设用地规划许可证,分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,缺一不可;C选项中满足开工需要不正确,且未表明是否审查合格;D选项中,按规定委托监理是新增的办理施工许可证的法定条件。因此,A.B.C.D选项为正确选项。
第98题:我国的法律体系通常包括宪法.民法.商法.经济法和()。
A.合同法与招标投标法
B.刑法
C.劳动法
D.诉讼与非诉讼程序法
E.社会法
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列合同各项内容中,不属于合同条款的是()。
A.价款或者报酬
B.保险条款
C.履行期限.地点和方式
D.当事人的名称
E.当事人的身份
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!