[点击进入2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《节约能源法》,违反建筑节能标准的,有建设主管部门责令改正,处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。
A.建设.施工.监理
B.设计.施工.监理
C.建设.设计.施工
D.建设.设计.监理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定,设计单位,施工单位,监理的那位违反建筑节能标准的,有建设主管部门责令改正,处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186
第1题:下列属于行政处罚行为的是()。
A.拘役
B.罚金
C.撤职
D.没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定,行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定,本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分
第2题:根据《绿色施工用水效率》的说法,正确的是()。
A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水
B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置
C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标,综合计量管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误,现场机具.设备.车辆冲洗.喷洒路面.绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水。B项错误,现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。D项错误,施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。
第3题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过()年的,人民法院不予保护。
A.5
B.10
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。这就是说,权利人不知道或不能知道权利已被侵害,自权利被侵害之日起经过20年的,其权利也失去法律的强制性保护。
第4题:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期应为()
A.提交验收报告之日
B.建设工程完工之日
C.转移占有建设工程之日
D.竣工验收合格之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.
第5题:当事人不服地方人民法院一审裁定的,应当()。
A.自判决书送达之日起30日内向上一级人民法院提起上诉
B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉
C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉
D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。
第6题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以()作为结算工程价款的根据。
A.市场的平均价格
B.类似项目的结算价格
C.双方签订的备案合同
D.双方达成的补充协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是签订合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
第7题:建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核,未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证,建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。
第8题:《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省。自治区。直辖市人民政府
D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。
第9题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。
第10题:在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内
C.举证期满前
D.庭审结束前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁法。
第11题:根据《绿色施工导则》,建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。P183
第12题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。
A.保险合同不可以转让()
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,()经保险人同意继续承保后,依法转让合同。B错误,人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄.身体状况。投保人于合同成立后,可以向保险人一次支付全部保险费,也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确,保险是一种受法律保护的分散危险.消化损失的法律制度。因此,危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性,()包括发生与否的不确定性.发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误,保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人,投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人,()投保人.被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。
第13题:下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是()。
A.电梯安装
B.起重机械安装
C.压力管道安装
D.锅炉风道改造
正确答案:查看最佳答案
参考解析:特种设备包括:锅炉.压力容器(含气瓶).压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施.场(厂)内专用机动车辆,以及法律.行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。
第14题:建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。
A.施工企业项目经理
B.设计单位节能设计负责人
C.施工企业技术负责人
D.总监理工程师(建设单位项目负责人)
正确答案:查看最佳答案
参考解析:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持
第15题:某建筑工程因故中止施工3个月,建设单位需要做的工作有()。
A.应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告
B.应当自中止施工之日起三个月内,申请延期
C.应当自中止施工之日起一个月内,报发证机关核验施工许可证
D.应当自中止施工之日起三个月内,重新办理施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第16题:关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围,以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围,以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。
第17题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向丙交付了该设备。经查,丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法,正确的是()。
A.甲与乙.丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙.丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙,甲与丙之间的合同均是有效的,但由于甲丙之间交付了设备,根据《物权法》,动产物权权的设立和转让,自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权,但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是,甲乙之间已转让物权,所以设备归丙所有,但甲乙之间合同有效,根据此合同,甲向乙承担违约责任。
第18题:关于投标人资格预审的说法,正确的是()。
A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布
B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异
C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告,可以收取适当的成本费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,依法应当公开招标的项目设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要建立统一规范的招标投标交易场所,为招标投标活动提供服务。B错误,在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容应当一致;D错误,指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告不得收费
第19题:关于建设单位的质量责任和义务,下列行为不符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.应当依法将施工图送审
B.不得任意压缩合同工期
C.进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.不得将建设工程肢解发包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》,建设单位的质量责任和义务主要包括:依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上,本题选C,因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修,而是要依法进行,具体是指:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。
第20题:当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。
第21题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,下列施工企业的违法行为中,属于应当撤销安全生产许可证的是()。
A.冒用安全生产许可证的
B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的
C.使用伪造的安全生产许可证的
D.以贿赂手段取得安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑施工企业以欺骗.贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的,撤销安全生产许可证,3年内不得再次申请安全生产许可证。
第22题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间至少()日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A.3
B.5
C.7
D.15
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第23题:超过诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼
B.提出请求
C.主张权利
D.自愿履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效的限制。
第24题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同,而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失,依据《合同法》的规定,无论该合同无效.被撤销,下列关于其后果的表述中正确的是()。
A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担
B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿
C.将双方所取得的财产收归国家所有
D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是无效合同。合同无效或者被撤销后,有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。P120。
第25题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法,正确的是()。
A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行
B.投标有效期截止时间至少15日前进行
C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前
D.投标有效期内均可进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》规定,招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。
第26题::某建设工程施工合同约定,合同工期为18个月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
参考解析:18个月大于1年。到位30%,2000×30%=600万
第27题:关于女职工特殊劳动保护的说法,正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:女职工和未成年工特殊保护,禁止女职工从事矿山井下劳动;不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动
第28题:建设单位委托设计单位进行设计工作,双方没有约定著作权的归属,图纸由甲设计师完成,则图纸的著作权归()。
A.建设单位和设计单位共同所有
B.设计单位和甲设计师共同所有
C.建设单位和甲设计师共同所有
D.建设单位独自所有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是知识产权的种类.保护和侵权责任。该设计图纸对于建设单位和设计单位而言,属于委托作品,建设单位是委托人,设计单位是受托人,如果双方合同未作明确约定,著作权属于受托人,即设计单位所有。图纸由甲设计师完成,属于职务作品,但这一职务作品属于“主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其它组织承担责任的工程设计图,所以甲设计师只享有署名权,著作权的其他权利由法人或其它组织享有,由设计单位和甲设计师共同所有。
第29题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。
A.两个项目的发包人是同一单位
B.因发包人原因导致停工超过3个月
C.合同约定的工程验收合格,正在办理工程结算
D.建造师同时具有两个专业的执业资格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外:1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的;2.合同约定的工程验收合格的;3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。参见教材P68.
第30题:因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业,应当申请重新核定建筑业企业资质等级,其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第31题:·根据《合同法》,下列合同转让合法生效的是()。
A.某教授与施工企业约定培训一次,但因培训当天临时有急事,便让自己的博士生代为授课
B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人,便打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业乙将债务转让给第三人,请施工企业向第三人主张债权
D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错,债务转移需债权人同意;选项B正确,债权转让只须通知债务人,而无须债务人同意。选项D错误,监理合同依法不得转让。
第32题:某施工现场发生生产安全事故,造成10人重伤,直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定,本次事故应当由事故发生地()负责调查。
A.国务院
B.省级人民政府
C.县级人民政府
D.设区的市级人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题目中,造成10人重伤,直接经济损失5000元属于重大安全事故。重大安全事故的调查由发生地省级人民政府负责,所以选B项。
第33题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法,正确的是()
A.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为并降低资质等级
B.将承包的工程转包的,责令改正并没收违法所得
C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处以罚款;有违法所得的,予以没收
D.允许他人以本企业名义承揽工程的,没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为,有违法所得,予以没收;选项D应当是情节严重的情况下,才给予吊销资质证书的处罚。
第34题:保险合同的双方当事人是()。
A.受益人与保险人
B.投保人与被保险人
C.投保人与保险人
D.被保险人与保险人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
第35题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力,不能免除乙方的责任,因此计算工程拖期费用时,应将其考虑在内。
第36题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程,其消防验收方式为()。
A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后进行消防验收
C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
D.在验收后应当报公安机关消防机构备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。
第37题:甲建设单位与乙设计院签订设计合同,设计费用为300万元,双方在协商定金数额时发生争议。根据《担保法》的规定,该定金数额最多为()万元。
A.30
B.45
C.60
D.90
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金的数额由当事人约定,但最高不得超过主合同标的额的20%。300*20%=60
第38题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为()。
A.3个月至1年
B.1年至3年
C.6个月至3年
D.3年至5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。
第39题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的,应当承担损害赔偿责任。
第40题:政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()。
A.建筑市场有关法律责任
B.质量安全问题
C.建筑市场有关违法行为
D.违反法定基本程序问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导,以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据,对社会关注的焦点.热点问题可有所侧重。
第41题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同,将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定,下列可以使租赁合同有效的情况有()。
A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B.丙公司追认租赁合同效力
C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机
D.乙公司行使催告权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,合同有效。P123。
第42题:下列招标人的行为中合法的是()。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。
第43题:某施工企业的下列工作安排,违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。
A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动
D.批准女工王某只能休产假120天
正确答案:查看最佳答案
第44题:(1)关于承揽合同解除的说法,正确的是()。
A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同
B.除非合同当事人双方书面的约定,定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的,有权以书面通知的方式,单方面解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人员损失的,应当赔偿
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于建设工程领域保证金的说法,正确的是()。
A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目
B.未按规定返还保证金,保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金
C.保证金只能以现金方式提交
D.工程项目竣工前,已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:严禁新设保证金项目。未按规定或合同约定返还保证金的,保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。转变保证金缴纳方式,推行银行保函制度。
第46题:不得视为投标人相互串通投标的情形是()。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第47题:根据《文物保护法实施条例》,未取得相应等级的文物保护工程资质证书,擅自承担文物保护单位的重建工程的,由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正应当承担的行政处罚是()。
A.警告
B.责令停产停业
C.吊销营业执照
D.罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法实施条例》规定,未取得相应等级的文物保护工程资质证书,擅自承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的,由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正,或者造成严重后果的,处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任
第48题:施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《刑法》第137条规定,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。本题中施工单位“偷工减料,降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第49题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,降低或吊销资质
B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
C.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请
D.缺陷责任期结束,由承包人原因造成的缺陷,可免除对工程的维修和损失赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第50题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.营业执照的签发
D.营业执照的领取
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的,属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
第51题:南于银行储蓄员的失误,导致某储户存折上多出54000元现金,储户没有表态便离开现场,下午结帐时银行发现款数不对,经查账发现该储户的帐目可能有问题,根据住址找到该储户,则储户的行为属于()。
A.不当得利
B.无因管理
C.合同
D.侵权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
第52题:根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是()。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A年龄超过65周岁不予注册,60周岁注册;C被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的,不予注册,C选项是5年,不选;D选项中3年内,5年前可以注册,不选。所以答案选B。P67
第53题:关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理
C.表见代理发生时,被代理人不用承担责任
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权,是表见代理的前提
正确答案:查看最佳答案
参考解析:表见代理是指行为人虽无权代理(此处的无权代理不是狭义的无权代理),但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定,行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。所以被代理人应先承担责任后,可以向无权代理人追偿。
第54题:36甲.乙两建筑公司组成一个联合体去投标,在共同投标协议中约定:如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题,建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。
A.由于是甲公司的原因导致,故建设单位只能向甲公司主张权利
B.因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C.如果建设单位向乙公司主张,则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D.只有甲公司无力承担,乙公司才应先承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。题中甲.乙公司都负有清偿全部债务的义务,如果建设单位向乙单位主张,乙应当先行承担赔偿责任,赔偿后乙有权要求甲按照投标协议的约定偿付其应当承担的份额。
第55题:关于民事诉讼上诉的说法,正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的,原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出,并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第56题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。
第57题:根据《建筑企业资质管理规定》,关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续
B.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,可以直接承继原施工企业资质
C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作出决定的,视为准予延续。所以A错误。企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。所以B错误。资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。所以C错误。
第58题:按照《劳动合同法》,()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第59题:关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是()。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中,正确的有()。
A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修
B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,由建设参与各方共同进行维修
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全,不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第62题:下列分包合同无效的有()。
A.承包人承包了某土方开挖工程后,将其承包的工程全部分包给甲施工企业
B.承包人承包了某土建工程后,将工程的主体结构部分分包给乙施工企业
C.承包人承包了某十台设备安装工程后,将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业
D.分包人承包了某装饰装修工程后,将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业
E.承包人承包了某基础工程后,将其全部分包给丙施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
第63题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修金的预留和返还
D.保修期限
E.保修责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。
第64题:下列用工方式中,属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不予分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当()。
A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
B.建立.健全本单位安全生产责任制
C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
第66题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,则关于双方合同的说法正确的有()。
A.应订立书面的租赁合同,否则无效
B.可订立口头合同,租赁期限为9个月
C.签订的租赁合同为实践合同
D.签订的租赁合同为双务合同
E.在续签租赁合同时,最多可约定租赁期限为20年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同,因此C错误,D正确。租赁合同是非要式合同,A错误。根据《合同法》,租赁期限6个月以土的,应签订书面合同;未签订书面合同,视为不定期租赁,B错误。
第67题:关于联合体投标的表述中,正确的有()。
A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任
E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标,可以限制投标人之间的竞争
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式,一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。
第68题:关于依法必须招标项目中标合同的签订,下列说法正确的有()。
A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容
B.订立合同时,中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的,以招标文件为准签订合同
C.书面合同订立后,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D.根据《招标投标法》,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同
E.书面合同订立后并进行了备案,双方又签订了背离合同实质性内容的其他协议,发生争议时,以备案的合同作为双方工程款结算的依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查必须招标项目中标合同签订问题。《招标投标法》第46条规定:"招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"A.C.D正确,B错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定:"当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。"E正确。
第69题:关于建设工程施工企业法人资格的说法,正确的有()。
A.施工企业分公司不具有法人资格
B.施工企业的项目经理部不具有法人资格
C.施工企业法人属于财团法人
D.施工企业的法定代表人是法人
E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。
第70题:下列签订的劳动合同,可以认定无效或部分无效的有()。
A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同,为期1年,工作内容是运送假钞
B.用人单位甲与劳动者乙约定,社会保险由劳动者自行缴纳
C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款
D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金
E.用人单位甲与劳动者乙约定,发生工伤,单位概不负责厂
正确答案:查看最佳答案
参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。
第71题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内,正确;B固定期限劳动合同可以是1年,2年,也可以是5年,10年,甚至更长时间,所以B错误;C社会保险是必备条款,商业保险是选择条款,C错误;D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系,D错误;E建立劳动关系,应当订立书面劳动合同,E正确。P129-132
第72题:根据《安全生产法》,规定,下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中,正确的是()。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。
第73题:关于无效合同的说法,正确的有()
A.无效合同不具有违法性
B.无效合同具有违法性
C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力
D.无效合同自订立之时就不具有法律效力
E.无效合同可能会损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立,但因合同内容或者形式违反了法律,行政法规的强制性规定和社会公共利益,因而不能产生法律约束力,不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性;具有不可履行性,自订立之时就不具有法律效力。
第74题:符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下,合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。
A.被告住所地人民法院
B.合同履行地人民法院
C.合同纠纷发生地人民法院
D.标的物所在地人民法院
E.合同签订地人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民事诉讼法》规定,合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地.合同履行地.合同签订地.原告住所地.标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
第75题:建设用地使用权的转让()。
A.是一种不要式行为
B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同
C.需要满足一些法定条件,否则转让无效
D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等
E.转让的客体仅限于国有土地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设用地使用权的转让,是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同,这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让,也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务,属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件,如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的25%以上,属于成片开发土地的,形成工业用地或者其他建等用地。
第76题:在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B当事人的陈述是证据的种类;C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料,D工程设计图纸属于书证;E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312
第77题:无处分权人处分他人的财产,在()的情况下,该合同有效。
A.经过权利人追认
B.与其年龄相适应
C.与其智力相适应
D.与其精神健康状态相适应
E.无处分权人在订立合同后取得处分权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无处分权人处分他人的财产,在经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的情况下,该合同有效。
第78题:关于招标基本程序的说法,正确的有()。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,可以先行办理招标事宜,再履行审批手续
B.招标投标活动应当遵循公开.公平.公正和诚实信用的原则
C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜
D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.委托招标代理机构应当采用招标方式进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版吉林省长春二级注册建造师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A错误,先办理审批手续,后办理招标事宜。选项D错误,招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。选项E错误,无此表述。
第79题:取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项,在申请之日起前1年内不得有下列选项中的()情形。
A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.发生过较大生产安全事故的
D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的
E.企业发生合并.分立.改制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。选项E,属于正常的企业变更。