[点击进入各地注册监理工程师在线模拟真题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。
A.合同目的
B.索赔起因
C.索赔的合同依据
D.索赔事件的性质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。
第2题:采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()。
A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同
正确答案:查看最佳答案
第3题:《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料.设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。
第4题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。
A.词语定义及合同文件
B.分包工程概况
C.竣工验收与结算
D.工期
正确答案:查看最佳答案
第5题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
第6题:施工企业提交的履约保函,属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。
A.留置
B.保证
C.定金
D.质押
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
正确答案:查看最佳答案
第8题:某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价.单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
正确答案:查看最佳答案
第9题:委托监理合同法律关系的客体是()。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同()。
A.无效
B.变更
C.有效
D.终止
正确答案:查看最佳答案
第11题:某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
第12题:设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于木质包装材料,应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理,并出具有关薰蒸证明。
第13题:根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()。
A.投标文件中个别地方存在漏项
B.投标文件中提供了不完整的技术信息
C.投标人所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第14题:某工程项目施工中,承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延
B.承包人承担返工费用,工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
第15题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天
B.30天
C.50天
D.20天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的文件是()。
A.工程量清单
B.工程预算书
C.工程变更协议
D.施工图纸
正确答案:查看最佳答案
第17题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不予退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:查看最佳答案
第18题:某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时,工程师可以()
A.不批准承包人的索赔要求
B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料
C.将该事件确认为承包人的责任
D.认定索赔不成立
正确答案:查看最佳答案
第20题:设计施工总承包合同模式下,某工程合同约定需要进行竣工后试验,则其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前
正确答案:查看最佳答案
第21题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底
B.委托代理机构进行招标
C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与
D.委托评标委员会定标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
A.不承担责任
B.承担连带责任
C.承担全部责任
D.同意扣除一定数量监理酬金
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目T投标,中标后***的合同义务由()C承担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第24题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第25题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第26题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款500万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A.还有100万元
B.还有150万元
C.还有190万元
D.全部消灭
正确答案:查看最佳答案
第27题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。
A.20万元
B.10万元
C.2万元
D.4万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:按照伙伴关系协议,()负责支付咨询顾问费用。
A.雇主
B.承包商
C.监理人
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
第29题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
第30题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第31题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第32题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。
第33题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
正确答案:查看最佳答案
第35题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第36题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某工作进度拖后,则受影响的工作一定是该工作的()。
A.平行工作
B.后续工作
C.先行工作
D.紧前工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:关于合同履行地点不明确的处理方法中,不正确的是()。
A.给付货币的,在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的,在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的,在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
正确答案:查看最佳答案
第38题:业主与监理单位签订的监理合同文件,除监理委托合同外,还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等,这些文件发生矛盾时,应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。
A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则,开展监理工作
B.编制监理规划,成立项目监理机构,编制监理细则,开展监理工作
C.监理规划,成立项目监理机构,开展监理工作,参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构,编制监理规划,开展监理工作,向业主提交工程监理档案资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误,留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权;选项B错误,留置权以债权人合法占有对方财产为前提;选项C错误,留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。
第41题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.邀请合同
正确答案:查看最佳答案
第42题:设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前()天以书面形式通知承
A.7
B.10
C.12
D.28
正确答案:查看最佳答案
第44题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法,错误的是()。
A.一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同仍然有效
B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更
C.供货方提供的货物数量不够,采购方可以拒收货物
D.采购方对合同约定的订购数量拒收,要承担中途退货的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。
A.由承包人采购的材料设备,发包人可以指定生产厂或供应商
B.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定
C.采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担
D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第47题:合同生效应当具备的条件中,()是合同的生效条件而非合同的成立条件。
A.效力待定的合同直接判断是否生效
B.意思表示真实
C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能
D.不违反法律或者社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第49题:招标项目的中标人确定后,招标人对未中标人应做的工作是()。
A.通知中标结果,但不退还投标保证金
B.通知中标结果并退还投标保证金
C.不通知中标结果,但退还投标保证金
D.不通知中标结果,也不退换投标保证金
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第51题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第52题:经济合同变更或解除后,当事人的责任为()。
A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B.因一方违约,使合同履行成为不必要时,债权人请求解除合同的,免除对方的责任
C.双方达成变更解除合同的协议,即当事人双方互不承担责任
D.双方达成变更或解除合同的协议,若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任
E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除,双方当事人均不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第53题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人可按违约金执行
D.当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应履行债务
E.合同中未约定违约金,当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:下列属材料采购合同主要条款的有()。
A.技术标准和质量要求
B.材料数量及计量方法
C.担保
D.保险
正确答案:查看最佳答案
第56题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第57题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.石化等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。
A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益
B.因重大误解而订立
C.在订立合同时显失公平
D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立
E.违反法律.行政法规强制性规定
正确答案:查看最佳答案
第60题:合同生效应当具备的条件是()
A.当事人具有相应的民事权利能力
B.当事人具有相应的民事行为能力
C.意思表示真实
D.违反社会公共利益
E.不违反法律法规
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第62题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第63题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第65题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第66题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第67题:施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.清理修复的费用
C.施工现场的设备.机械的损坏
D.施工现场甲方人员的伤亡
E.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡
正确答案:查看最佳答案
第68题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。
第70题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第71题:根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。
A.永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D.承包人设备的损坏由承包人承担
E.不能按期竣工的,承包人应当支付逾期竣工违约金
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第73题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第74题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第75题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第77题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
第78题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第79题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。