[点击进入2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。
A.30
B.40
C.60
D.70
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:承包商为了追赶工期,向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨硅酸盐水泥,并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为()。
A.属于要约邀请,随时可以撤消
B.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤回
C.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤消
D.属于要约,而且不可撤消
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金,但无需支付银行同期存款利息
正确答案:查看最佳答案
第3题:某施工分包合同约定,由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工,则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位
B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位
C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位
D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第5题:梁某陷入经商困境时,李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限,但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息,而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此,下列选项中错误的说法是()。
A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持
B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持
C.借款合同可以是无偿合同
D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持
正确答案:查看最佳答案
参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款),也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。”另外,最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款,有约定偿还期限而借款人不按期偿还,出借人要求借款人偿付逾期利息,应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”
第6题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的,施工许可证()。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合理工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。
A.资质许可由原资质许可机关予以撤回
B.吊销资质证书,并处罚款
C.给予警告,或处罚款
D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
B.古文化遗址,古墓
C.某公民收藏的古玩字画
D.国有企业收藏的文物
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法,正确的是()。
A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审
B.评审人员由经济.技术方面的专家组成
C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员
D.评审活动应当形成书面评审纪要
正确答案:查看最佳答案
第12题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。
A.2018年5月10日
B.2018年5月15日
C.2018年7月20日
D.2018年8月10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:对于可撤销合同,下列情况不可能出现的是()。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后,法院要求变更合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同属于可变更.可撤销合同,撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同,但是撤销权人如果请求变更合同,那么法院或仲裁机构不得撤销,如果请求撤销合同,人民法院则可以变更合同
第14题:下列合同订立的原则中,属于民事法律关系区别于行政法律关系.刑事法律关系特有原则的是()。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
正确答案:查看最佳答案
第15题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼,人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力,但甲对此判决不服,要求申请再审的,则应当在()前提出。
A.2009年7月22日
B.2009年11月4日
C.2010年5月4日
D.2011年5月4日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线,欲查明相关情况,需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法,正确的是()
A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效,其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时,则与转包人.违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实际施工人的权益受到侵害时,其可以向合同相对方主张权利,甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利,实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时,人民法院应当依法受理,实际施工人以发包人为被告主张权利时,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。
第18题:关于施工生产安全事故应急救援预案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
C.综合预案和专项预案应当平均每半年至少组织一次演练
D.面临的事故风险和重要应急资源发生重大变化的,应当每3年评估一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
正确答案:查看最佳答案
第20题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产,工程施工中,分包工程发生了安全事故,则改事故()
A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任,总承包单位承担次要责任
C.总承包单位承担全部责任
D.总承包单位与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《建筑业企业资质管理规定》,由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果,应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。
A.15日
B.5日
C.10日
D.20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请延续和变更。
第22题:实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度,性质上与施工许可证审批制度相同,主要是审查建设单位应具备的开工条件,由建设单位向政府主管部门申报,选项B是正确的。
第23题:某工程事故造成3人死亡,10人重伤,直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》,该事故等级为()
A.特别重大事故一夕
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤.P239.
第24题:根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的()。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
正确答案:查看最佳答案
第26题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。
A.安全生产法
B.宪法
C.建筑法
D.建设工程安全生产管理条例
正确答案:查看最佳答案
第27题:某建筑工程已经达到其设计使用年限,业主想继续使用,则()。
A.不能继续使用,必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定,重新界定使用期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。
第28题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。
A.3个月
B.6个月至3年
C.3个月至6个月
D.6个月至1年
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于设计单位的权利的说法,正确的是()。
A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项,因发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担责任。B选项,因发包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,如返修后验收不合格的,发包人可以减少支付工程价款,D选项,未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,除主体结构和地基基础外,其余部分工程质量责任由发包人承担。
第31题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准
B.强制性标准
C.行业质量标准
D.地方质量标准
正确答案:查看最佳答案
第32题:据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。
A.特级.一级.二级
B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质
C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质
D.甲级.乙级.丙级
正确答案:查看最佳答案
第33题:下列法律中,属于经济法的是()。
A.《标准化法》
B.《招标投标法》
C.《建筑法》
D.《安全生产法》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用,后因承包方原因工期拖延3个月,但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程,则该工程的竣工日期应为()。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任.P12.
第36题:在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。
第37题:在工程建设中,建设单位对在建工程的权利是()。
A.债权
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
正确答案:查看最佳答案
第39题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得该工程()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是()。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收
B.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于5个的,招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。
A.对不符合节能强制性标准的项目,建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造,优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于承揽合同当事人权利义务的说法,正确的是()。
A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的,承揽人可以自行更换材料
C.承揽人向定作人交付工作成果的,定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的,一般情况下可能承担的法律责任是()。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是()-
A.对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有债的发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法,正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:货运合同的托运人未按照约定包装货物,承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。
A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册
正确答案:查看最佳答案
第51题:某工程施工招标文件,其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。
A.本招标项目估算价6000万元,投标保证金为100万元
B.投标保证金以现金方式提交的,应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的,投标保函有效期必须与投标有效期一致,否则作废标处理
C.①投标人串通投标的,②投标书被评定为废标的,③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的,④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的,⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的,其投标保证金均不予退还
D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人,其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《中华人民共和国个人所得税法》,经营所得适用()。
A.比例税率
B.5%~45%的超额累进税率
C.5%~35%的全额累进税率
D.5%~35%的超额累进税率
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于我们仲裁基本制度,正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的,可以提起公诉
B.当軎.事人达成有仲裁协议,一方向法院起诉的,人民法院不予受理
C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
正确答案:查看最佳答案
第54题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级,乙将自己的土地使用权让给丙。
A.甲的地役权因办理等级而设立
B.乙转让土地使用权应经甲同意
C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意
D.甲的地役权对丙具有约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考察的是地役权,选项A地役权自合同生效时成立,选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意,C选项,土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的,未经用益物权人同意,土地所有认不得设立地役权,即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意,D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的,转让部分涉及地役权的,转让供役地的,地役权对受让人具有约束力。
第55题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.51%
正确答案:查看最佳答案
第56题:电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期,该公司电工最低档工资为2000元,与张某约定的工资为2200元,当地最低工资标准为1500元,则张某在试用期的工资不得低于()元。
A.1200
B.1500
C.1600
D.1760
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于分包工程的说法,正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:甲与乙签订了仓储合同,约定由乙储存甲的9桶原料。按照仓储合同的法律规定,乙的义务不包括()。
A.验收
B.出具仓单
C.提取原料
D.允许甲提取样品
正确答案:查看最佳答案
第59题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是()
A.李某
B.施工企业
C.李某所属施工企业项目经理部
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第60题:工程建设行业标准应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订.废止,一般()复审一次。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《标准化法》规定,工程建设行业标准实施后,根据科学技术的发展和工程建设的实际需要,该标准的批准部门应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订.废止,一般也是5年复审1次。
第61题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.危害公共安全罪
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.家庭无其他就业人员的
C.已签订无固定期限合同的
D.因工负伤,不在规定的医疗期内的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于法人资格取得的叙述,不正确的是()。
A.有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格
B.依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格
C.具有法人条件的社会团体,一律经核准登记之日起,具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格
正确答案:查看最佳答案
第66题:甲是某施工项目塔吊司机,在施工作业时违反安全操作规程,出现事故,导致另三职工死亡,对甲的行为应当()。
A.重大责任事故罪处
B.重大劳动安全事故罪处理
C.工程重大安全事故罪处
D.意外事件处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于项目经理的说法,正确的是()。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付,材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中,不正确的是()。
A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同
B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬
C.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬
D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中,正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:根据《绿色施工导则》,水源利用中,应当优先采用()
A.地下水作为混凝上搅拌用水
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅袢
D.中水饮用
E.收集雨水养护
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于违约赔偿损失的说法,正确的有()。
A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额
B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失
C.约定赔偿损失优先于法定赔偿损失
D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的,已完成工程业绩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:建设单位办理工程竣工验收备案,应提交的材料包括()。
A.建设项目开工报告
B.施工图设计文件审查意见
C.验收人员签署的竣工验收原始文件
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列关于地役权的表述中,正确的是()。
A.从性质上说,地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
B.设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同
C.地役权自登记时设立
D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意,土地所有权人不得设立地役权
E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,受让人同时享有地役权。
正确答案:查看最佳答案
第75题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。
A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁
C.向约定的仲裁委员会申请仲裁
D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于买卖合同的说法,正确的有()。
A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有
B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买
C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物
D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物
E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是买卖合同的规定,C选项,买受人已支付标的物总价75%以上的,(出卖人有权,只是法院不支持),卖人主张取得标的物的,法院不予支持。D选项,主物不合符约定而解除合同的,效力及于从物。从物不符合解除合同的,不及于主物。
第77题:涉及结构安全的试块及试件和材料应当在建设单位或监理单位的监督下取样,其需要见证取样的比例不得低于相关技术标准中规定应取样的数量的30%。下列各项中属于必须实施鉴证取样和送检的试块,试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《民事诉讼法》,下列人员中,属于民事诉讼当事人的有()。
A.原告
B.被告
C.鉴定人
D.第三人
E.审判员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。
A.具有财产权和人身权双重属性
B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护
D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《招标投标法实施条例》的规定,下列建设项目可以不招标的项目是()。
A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的
B.采购人依法能够自行建设.生产或者提供
C.需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则影响施工或者功能配套要求
D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人能够自行建设.生产或者提供
E.单项合同估算金额在100万元以下的
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的
B.生产工艺和技木发生变化的
C.因重组导致经营方式变化的
D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:建设工程施工常用的担保种类有()。
A.施工投标保证金
B.施工合同履约保证金
C.工程款支付担保
D.预付款担保
E.价款结算担保
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《建筑法》,实施建设工程监理前,建设单位应当将委托的(),书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位
B.工程监理人员的名单
C.工程监理权限
D.工程监理的内容
E.工程监理入场时间
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于工程质量检测机构职责的说法,正确的有()
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署
B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:物权的保护中,造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求()。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.损害赔偿
正确答案:查看最佳答案
第86题:关于安全生产许可证有效期的说法,正确的有()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续
C.安全生产许可证有效期满需要延期的,施工企业应当于期满前1个月办理延期手续
D.施工企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,自动延期
E.安全生产许可证有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,施工企业有转包.违法分包违法行为,应承担的法律责任有()。
A.给予警告,期限整改
B.责令改正,没收违法所得
C.并处工程合同价款一定比例的罚款
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
第90题:在下列内容中,不可以做保证人的是()。
A.公民
B.国家机关
C.以公益为目的的事业单位
D.社会团体
E.企业法人的分支机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:下列当事人提出的证据中,可以单独作为认定案件事实的有()。
A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B.与书证原件核对无误的复印件
C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于行政纠纷的说法,正确的有()
A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼
C..行政诉讼的被告只能是行政机关
D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼
E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《建筑市场信息行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为公告可修正.变更或删除的情形有()。
A.行政处罚决定在行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.企业整改经审查确有实效的
E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列情形中,依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
正确答案:查看最佳答案
第95题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。
A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况
B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况
D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,不予注册的有()。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:在建设工程专利保护中,专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法,正确的有()。
A.申请人提出申请时,应当提供担保
B.人民法院裁定责令停止有关行为,应当立即执行
C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的,可以提出上诉
E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的,人民法院应当解除该措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项,人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定,D选项,当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的,可以复议一次。
第98题:关于投标人的说法,正确的有()。
A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的,其投标无效
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A.警告
B.记过
C.降级
D.撤职
E.罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年浙江杭州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!