[点击进入最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:监理工程师办理变更注册后,()内不能再次进行变更注册。
A.3年
B.2年
C.1年
D.半年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第2题:组织结构图作为组织结构简化的抽象模型,它()。
A.不能完整地表达组织结构
B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度
C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系
D.是协调各个分离活动和任务的形式
正确答案:查看最佳答案
第3题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是()。
A.乙.丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
B.乙.丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙.丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第5题:建设工程监理的行为主体是()。
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位
D.工程监理企业
正确答案:查看最佳答案
第6题:工程建设的各种规范.标准属于()。
A.工程外部环境资料
B.工程建设的法律.法规
C.政府批准的工程建设文件
D.工程实施过程中的有关信息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在建设工程监理招标中,选择工程监理单位应遵循的最重要的原则是()。
A.报价优先
B.基于制度的要求
C.技术优先
D.基于能力的选择
正确答案:查看最佳答案
第8题:就专业化建设项目管理公司的服务对象来说,应用最为普遍的是()的项目管理。
A.为业主服务
B.为设计单位服务
C.为施工单位服务
D.为材料.设备供应单位服务
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程项目可行性研究报告中确定的主要工程技术数据,应能满足项目()的要求。
A.施工图设计
B.初步设计
C.施工招标
D.签订施工合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下面各项监理活动,()属于控制的合同措施。
A.确定并采取防止索赔措施
B.落实目标控制的部门和人员
C.对工程变更方案进行可行性分析
D.收集已建工程目标数据
正确答案:查看最佳答案
第11题:在固定总价合同条件下,通货膨胀()。
A.对业主和承包商均没有风险
B.对业主来说没有风险,对承包商来说风险大
C.对业主来说风险小,对承包商来说风险大
D.对业主和承包商均有风险
正确答案:查看最佳答案
第12题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第14题:工程保险合同的内容较为复杂,保险费()。
A.由国家规定统一固定的费率
B.由保监会规定统一固定的费率
C.由保险人规定统一固定的费率
D.没有统一固定的费率
正确答案:查看最佳答案
第15题:工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当()。
A.处以罚款
B.吊销其资质证书
C.承担相应的赔偿责任
D.承担连带赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:采用专家调查法进行建设工程风险识别时,对专家发表的意见要由()加以归纳分类.整理分析。
A.最为权威的专家
B.建设单位负责人
C.总监理工程师
D.风险管理人员
正确答案:查看最佳答案
第17题:综合资质标准属于工程监理企业资质等级标准的内容,下列选项对其表述有误的是()。
A.工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有5年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称
B.工程监理企业具有5个以上工程类别的专业甲级一[程监理资质
C.工程监理企业的注册监理工程师不少于60人,注册造价工程师不少于5人
D.工程监理企业具有必要的工程试验检测设备
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列各项中,不属于勘察设计单位选择方式的是()。
A.招标
B.议标
C.直接委托
D.设计方案竞赛
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:新设立的工程监理企业申请资质,应当到()登记注册并取得企业法人营业执照。
A.国务院
B.工商行政管理部门
C.省级建设行政主管部门
D.国务院建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第20题:由于建设工程风险的(),只有对特定建设工程的风险进行定量评价,才能使目标规划的结果更合理.更可靠。
A.个别性
B.主观性
C.复杂性
D.不确定性
正确答案:查看最佳答案
第21题:被动控制也可以表述为()。
A.前馈控制
B.反馈控制
C.开环控制
D.事前控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第23题:增值税的计算中,组成计税价格有()。
A.进口代理手续费
B.海关监管手续费
C.关税完税价格
D.增值税
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第25题:监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段()的任务
A.投资控制
B.进度控制
C.质量控制
D.组织协调
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列可能造成第三者责任损失的是()。
A.投资风险和进度风险
B.进度风险和质量风险
C.质量风险和安全风险
D.安全风险和投资风险
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第28题:根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位的安全责任是()。
A.编制工程概算时,应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
B.采用新工艺时,应提出保障施工作业人员安全的措施
C.采用新技术.新工艺时,应对作业人员进行相关的安全生产教育培训
D.工程施工前,应审查施工单位的安全技术措施
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。
A.未达到注册监理工程师继续教育要求的
B.诚信聘用单位被降低资质等级的
C.聘用单位是施工企业的
D.注册有效期届满30日前申请延续注册的
正确答案:查看最佳答案
第30题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前应进行交底,施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明,并双方签字确认,进行交底的人员是()。
A.项目负责人
B.负责各项目的班组长
C.专职安全生产管理人员
D.负责项目管理的技术人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长,增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
正确答案:查看最佳答案
第32题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。
第33题:工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动,这是其经营活动基本准则()的要求。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.科学
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:建设工程项目管理服务合同属于()
A.委托合同
B.承揽合同
C.技术合同
D.建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
第35题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第36题:建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”。建设工程监理评标办法中,通常情况下评标要素不包括()。
A.建设工程监理大纲
B.建设工程监理费用报价
C.试验检测仪器设备及其应用能力
D.专业监理工程师的综合能力和业绩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第38题:根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产,D项属于动产。
第39题:《建筑法》规定,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,应当()。
A.向发证机关申请延期
B.重新办理开工报告的批准手续
C.按照国家有关规定进行公示
D.承担相应的赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:依《招投标法》规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起,最短不得少于()日。
A.15
B.20
C.30
D.25
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法,而不论采用何种风险识别方法组合,都必须包含()。
A.专家调查法
B.初始清单法
C.经验数据法
D.风险调查法
正确答案:查看最佳答案
第42题:造成损失的偶发事件,即造成损失的外在原因或直接原因,称为()。
A.风险因素
B.风险事件
C.风险原因
D.损失机会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时,建设单位的正确做饭是()。
A.只需发布招标公告,不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告,而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告,也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告,怛需要进行资格预审
正确答案:查看最佳答案
第44题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第45题:影响建设工程进度的不利因素中,()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:《建设工程监理规范》规定,总监理工程师应由()的人员担任。
A.3年以上监理工作经验
B.3年以上同类工程监理工作经验
C.5年以上监理工作经验
D.5年以上同类工程监理工作经验
正确答案:查看最佳答案
第47题:建设工程定额反映了()水平。
A.企业管理
B.消耗量的价值
C.社会平均消耗
D.社会平均先进消耗
正确答案:查看最佳答案
第48题:在国际上,工程咨询的发展趋势之一是()。
A.与工程承包严格分开
B.与工程承包相互渗透.相互融合
C.逐步取代工程承包
D.逐步从工程承包中分离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系,规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为,具有强制性。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:建设工程投资目标分解方法有()。
A.按建设工程的投资费用组成分解
B.按年度.季度分解
C.按建设目标分解
D.按建设工程实施阶段
E.按建设工程组成分解
正确答案:查看最佳答案
第51题:在将目标的实际值与计划值进行比较时,要注意以下几点:()。
A.明确目标实际值与计划值的内涵
B.合理选择比较对象
C.确定比较工作的人员
D.建立目标实际值与计划值的对应关系
E.确定衡量目标偏离的标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第53题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第54题:仅仅从为客户服务的角度,工程咨询的作用表现为以下几方面:()。
A.为决策者提供科学合理的建议
B.保证工程的顺利实施
C.为客户提供信息和先进技术
D.发挥准仲裁人的作用
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:监理大纲的主要内容是:()。
A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介
B.拟达到的三大控制的目标
C.拟采用的监理方案
D.将提供给业主的监理阶段性文件
E.估计所需的监理费用
正确答案:查看最佳答案
第56题:监理工作依据主要有()。
A.工程建设方面的法律法规
B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同
D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
第57题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第58题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第59题:监理单位经营活动应遵循()准则。
A.守法
B.公正
C.诚信
D.自主
E.科学
正确答案:查看最佳答案
第60题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第62题:总进度目标可进一步分解为()。
A.年度进度目标
B.季度进度目标
C.月进度目标
D.各阶段的进度目标
E.各自项目的进度目标
正确答案:查看最佳答案
第63题:在对建设工程投资进行全方位控制时,应注意以下问题:()。
A.按总投资构成内容分解
B.认真分析建设工程特点,了解各项费用的变化趋势和影响因素
C.强调早期控制的重要性
D.抓主要矛盾,有所侧重
E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:《建设工程监理规范》规定,下列人员中的()均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.子项目监理工程师
E.监理员
正确答案:查看最佳答案
第65题:平行承发包模式中,进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。
A.工程情况
B.市场情况
C.贷款协议要求
D.业主对施工方要求
E.分包的实力
正确答案:查看最佳答案
第66题:快速路径法可在下列模式中采用:()。
A.平行承发包模式
B.总分包模式c.项目总承包模式d.pm模式e.
C.项目总承包模式
D.pm模式
E.cm模式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度,包括()。
A.合同管理制度
B.与业主的合作制度
C.监理服务需求调查制度
D.经营管理制度
E.企业内部信用管理责任制度
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据组织的调控性原理,监理单位在确定监理组织结构时()。
A.要确保组织对外部环境变化的调控能力
B.保证组织的自稳定功能
C.组织对外部环境具有应变能力
D.要充分体现组织目标及分工协作要求
E.要注意设置不同层次的权力和责任制度
正确答案:查看最佳答案
第69题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第70题:工程项目系统内部需求关系的协调,关键是抓()。
A.对人.财.物的调度环节
B.工程进展的瓶颈环节
C.资源平衡的计划环节
D.专业工种配合的调度环节
E.工程进展的计划环节
正确答案:查看最佳答案
第71题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第72题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第73题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第74题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第75题:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:()。
A.主体结构工程为合理使用年限
B.主体结构工程为10年
C.屋面防水工程为10年
D.屋面防水工程为5年
E.设备安装和装修工程为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:专业监理工程师岗位职责标准要求,对其工作标准考核,要()。
A.符合投资分解规划
B.符合总控制进度计划
C.符合质量评定验收标准
D.符合合同约定条件
E.在月末进行
正确答案:查看最佳答案
第77题:在下列内容中,属于建设工程目标控制组织措施的是()。
A.审查施工组织设计
B.落实目标控制的组织机构和人员
C.明确目标控制人员的任务
D.选择最佳的建设工程组织管理模式
E.改善目标控制工作的流程
正确答案:查看最佳答案
第78题:在对建设工程质量进行系统控制时,应注意以下问题:()。
A.对建设工程的共性质量目标和个性质量目标均进行控制
B.避免不断提高质量目标的倾向
C.确保基本质量目标的实现
D.尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
E.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新辽宁省沈阳监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:在下列情况中的(),业主可以直接委托工程监理企业。
A.外资工程
B.机密工程
C.规模较小的工程
D.大型工程
E.原工程监理企业续用
正确答案:查看最佳答案