一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工过程中质量控制的主要工作是:以()为核心，设质量控制点严格质量检查加强成品保护。

A.人的控制

B.投入品的控制

C.工序质量控制

D.工序交接检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

第2题:组织编制施工方案的和审批施工方案的人员分别为()。

A.施工单位项目经理;施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理;施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人;施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人;施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工方案应当由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。

第3题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:由意可知答案为工程进度款支付分解表。

第4题:某工程钢筋混凝土带型基础的工程量为60立方米，已知直接费等于2.6万元，间接费率为9％，利润率6％，税率3.41％(假定其余费用项目不计)，则该分项工程的利润应为()万元。

A.0.156

B.0.160

C.0.170

D.0.234

正确答案:查看最佳答案

第5题:调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于()。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第6题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。

A.二次

B.机械随机

C.单纯随机

D.分层

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第8题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第10题:在设计工作中，由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。

A.工程变更的影响

B.建设意图和要求改变的影响

C.设计协调配合的影响

D.材料代用.设备选用失误的影响

正确答案:查看最佳答案

第11题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第12题:双代号网络图应符合()原则。

A.只有一个起点节点

B.只有一个结束工作

C.起点节点可有多条内向箭线

D.终点节点可有多条外向箭线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括()。

A.人员素质

B.管理水平

C.施工安全

D.开展全面质量管理情况

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。

A.节约投资建成项目任务

B.提前完成项目任务

C.确保工程质量优等

D.保证工程项目按期建成交付使用

正确答案:查看最佳答案

第15题:对完成的分项分部工程按相应的质量评定标准和办法进行检查验收属于()控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等，称之为工程的()。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性

正确答案:查看最佳答案

第17题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

正确答案:查看最佳答案

第18题:工业建设项目为了获得最大利润，同时又能有效地防范和降低投资风险，在建设前期阶段选择方案时应尽量选取()的方案。

A.产品销售价格盈亏平衡点高

B.不确定性因素敏感性强

C.生产能力利用率盈亏平衡点高

D.销售收入盈亏平衡点低

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是()。

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性

正确答案:查看最佳答案

第20题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。

A.各专业详细的出图计划

B.设计作业进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.施工图设计工作进度计划

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.7日

B.14日

C.15日

D.28日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

A.人员素质

B.工程材料

C.机械设备

D.环境条件

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。

第24题:当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S型曲线的右侧，则该实际进展点与计划S型曲线的水平距离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态，发现质量问题，但其缺点是()。

A.不能用以确定公差范围

B.不能确定质量问题原因

C.不能用于制定质量标准

D.不能反映质量动态变化

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第27题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第29题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。

A.施工准备

B.设计

C.设计准备

D.前期决策

正确答案:查看最佳答案

第30题:建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时，应向()申报，经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后，方可加工订货。

A.业主

B.设计单位代表

C.监理工程师

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第32题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第33题:实施监理的建设工程，关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写，由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:设计方案竞选方式有公开竞选和()。

A.协议竞选

B.邀请竞选

C.指定竞选

D.有条件竞选

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程款支付证书应由()审定.签署，并报建设单位。

A.专业监理工程师

B.施工单位负责人

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列费用中不属于静态投资的是()。

A.设备工器具购置费

B.建设单位管理费

C.建设期贷款利息

D.研究试验费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。

A.应当予以计量

B.不予以计量

C.按比例予以计量

D.不能确定

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程竣工结算编制与核对的责任分工是()。

A.发包人编制，承包人核对

B.造价咨询人编制，承包人核对

C.承包人编制，发包人核对

D.监理机构编制，发包人核对

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。

A.实际施工完成的全部工程量

B.工程实体量和损耗量之和

C.形成工程实体为准，以完成后的净值

D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间

正确答案:查看最佳答案

第41题:设备检查验收的质量控制中，对于重要的关键性大型设备，应该由()组织鉴定小组进行检验。

A.主管部门

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第43题:在质量控制中，排列图是用来()的。

A.分析并控制工序质量

B.分析影响质量的主要问题

C.分析质量问题产生的原因

D.分析.掌握质量分布规律

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列()方法不属于审查施工图预算方法。

A.筛选法

B.对比审查法

C.扩大单价法

D.逐项审查法

正确答案:查看最佳答案

第45题:在工程项目施工中，对标志不清的材料应进行()。

A.二次检验

B.特殊检验

C.抽样检验

D.全数检验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:材料书面检验是监理工程师对施工单位提供的()进行审核。

A.材料订货申请

B.材料的订货合同

C.材料的验收签证

D.材料的质量保证资料

正确答案:查看最佳答案

第47题:监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。

A.确定施工方案

B.确定进度控制方法

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制材料.机具供应计划

正确答案:查看最佳答案

第48题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是()。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量

正确答案:查看最佳答案

第50题:监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据材料信息和保证资料的具体情况，()应采用全检进行材料的检(试)验。

A.当材料的性能不清楚时

B.对材料质量保证资料有怀疑时

C.对重要部位的材料

D.对成批生产的构配件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()。

A.工期.成本和利润

B.工期.成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第54题:下列关于流水施工参数的说法中，正确的是()。

A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间

B.流水步距的大小与施工过程数相关

C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距

D.流水强度与所投入的资源种类无关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第56题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的()。

A.安全性

B.可靠性

C.经济性

D.与环境的协调性

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。

A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种

C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于监理单位质量方针的说法，正确的是

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第60题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。

A.监理合同中有关工期的要求

B.施工总进度计划

C.工程条件的落实情况

D.单位工程施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第62题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包台在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

第63题:在现场配制的材料，()应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

第64题:建筑安装工程直接费中占比例最大的费用是()。

A.人工费

B.材料费

C.施工机械使用费

D.其他直接费

正确答案:查看最佳答案

第65题:在下面的双代号网络图中，H工作有()个先行工作。

A.1

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案

第66题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期

正确答案:查看最佳答案

第69题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时，属于技术措施的是()。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.采用更先进的施工机械

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:影响建设工程进度的不利因素中，()是最大的干扰因素。

A.人为因素

B.技术因素

C.资金因素

D.机具因素

正确答案:查看最佳答案

第71题:处理工程质量事故的核心是()。

A.搞清原因

B.清除隐患

C.界定责任

D.妥善处理

正确答案:查看最佳答案

第72题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行，使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。

A.依次

B.平行

C.流水

D.搭接

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定，其中()供资质考核备用。

A.应用水平

B.业务成果指标

C.技术水平

D.技术装备

正确答案:查看最佳答案

第74题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.控制图法

D.直方图法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。

第75题:下列费用中，属于规费的是()

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:在核定新增资产价值时，报废工程损失应计人()。

A.固定资产

B.流动资产

C.递延资产

D.无形资产

正确答案:查看最佳答案

第77题:在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行()。

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理

正确答案:查看最佳答案

第78题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。

A.在现场发现有价值的文物

B.不利的自然条件

C.有关放线的资料不准

D.合同双方差距大

E.物价上涨

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第82题:采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有()。

A.掌握质量特性的分布规律

B.寻找影响质量的主次因素

C.调查收集质量特性原始数据

D.估算施工过程总体不合格品率

E.评价实际生产过程能力

正确答案:查看最佳答案

第83题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

正确答案:查看最佳答案

第84题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。

A.设计依据

B.设计参数

C.设计规模

D.设备及结构的选型

E.项目组成及布局

正确答案:查看最佳答案

第86题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。

A.全数检验

B.分层抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样

E.等距抽样

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第88题:监理工程师对工程项目施工进度控制的措施有()。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.奖励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第89题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第90题:监理工程师对施工方案质量控制时，应遵循的原则有()。

A.全面分析.综合考虑

B.充分调动人的积极性

C.力求方案技术可行.经济合理

D.有利于实现三大控制

E.便于施工组织与管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列费用中，属于直接费的有()。

A.现场材料二次搬运费

B.混凝土添加剂费

C.脚手架.模板摊销费

D.冬雨季施工增加费

E.现场临时设施费

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第94题:在施工阶段，监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。

A.对设计变更方案进行技术经济比较

B.对工程量进行计量

C.编制施工组织设计方案

D.签署工程付款凭证

E.对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策

正确答案:查看最佳答案

第95题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

第96题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第98题:在施工质量控制中，人的因素对质量有重要影响，人的素质反映在()。

A.生理缺陷

B.违章违纪

C.心理行为

D.学历

E.技术水平

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第100题:在以下项目中，()属于生产过程的工作质量。

A.政治工作质量

B.管理工作质量

C.技术工作质理

D.后勤工作质量

E.质量回访和保修服务的质量

正确答案:查看最佳答案

第101题:工程业主进度控制的计划系统包括()。

A.工程项目前期工作计划

B.工程项目建设总进度计划

C.工程项目设计总进度计划

D.工程项目施工总进度计划

E.工程项目年度计划

正确答案:查看最佳答案

第102题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时，检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示，自此可得正确的结论有()。

A.第30天检查时，工作c实际进度提前10天，不影响总工期

B.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期

C.际进度提前10天，不影响总工期b.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期

D.际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期d.第70天检查时，工作f实际进度拖后10天，不影响总工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。

A.几何尺寸

B.焊点不合格数

C.标高

D.×条数

E.强度

正确答案:查看最佳答案

第104题:关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。

A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见

D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可

E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第105题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第107题:利用直方图可以()。

A.确定公差范围

B.制定质量标准

C.及时了解质量状况进行动态分析

D.控制质量波动范围

E.判明质量分布情况

正确答案:查看最佳答案

第108题:施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是()。

A.编制施工组织设计

B.签署工程付款凭证

C.执行工程承包合同

D.审查工程结算

E.审查施工技术方案和施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。

A.套预算定额基价

B.做工料分析表

C.计算工程量

D.编制说明.填写封面

E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量

正确答案:查看最佳答案

第110题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第111题:施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有()。

A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理

B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求

C.主要分部工程的工程量是否准确

D.总工期是否满足合同约定

E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:标号法是一种快速寻求网络计划()的方法。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.关键线路

E.最短工期

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列哪些费用属于建安工程间接费()。

A.未来企业生产职工培训费

B.企业管理人员劳动保护费

C.劳动保险费

D.企业为筹集资金发生的利息支出

E.施工企业职工教育经费

正确答案:查看最佳答案

第114题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第115题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施

正确答案:查看最佳答案

第116题:在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按()进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A.投标单位

B.项目组成

C.承包单位

D.工程规模

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第117题:单位工程质量评定内容包括()。

A.所含分项工程

B.所含分部工程

C.实测允许偏差项目

D.质量保证项目

E.观感质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省监理工程师在线电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:为减少浪费.控制投资，监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.法律措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第119题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

正确答案:查看最佳答案