[点击进入2023版各地二级注册建造师考试模拟试题]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。
A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权
B.货物运输.港口作业.土地所有权
C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同
D.房屋买卖.土地所有权.借款合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
第1题:《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。
A.1.5
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。
第2题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()
A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:教材P84
第3题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确，不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
第4题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
参考解析:给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金。收受定金的一方不履行的，应当双倍返还定金。8×2=16万元。P34当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或定金条款。P128
第5题:关于合同成立地点的说法，正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。
第6题:关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是()。
A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开
B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告
C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理
D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项错误，重大事故隐患治理挂牌督办应当向社会公开，接受社会监督。B.C项错误，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
第7题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为()。
A.3个月至1年
B.1年至3年
C.6个月至3年
D.3年至5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。
第8题:下列权利证书中，不可以进行质押的是()。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。
第9题:关于招标方式的说法，正确的是()。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标
C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.
第10题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。
第11题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工组织方案
B.拆除建筑物的措施
C.保证安全施工的措施
D.建设单位编制的工程概要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
第12题:关于知识产权的说法，正确的是()。
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权仅具有财产性这一单一属性
C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点
D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。
第13题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。P183
第14题:某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。
A.工程重大事故罪
B.重大责任事故罪
C.串通投标罪
D.玩忽职守罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:是串通投标罪，因为投标人相互协商投标。
第15题:某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，甲的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处施工企业误将应当支付给乙材料供应商，关于该货款说法，正确的是()。
A.乙应当将收到的货款返还给甲
B.甲可以向乙主张返还货款
C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业
D.该施工企业可以向乙主张返还货款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:乙获得的这一材料款，没有法律上或者合同上的依据，且有损于他人利益而自身取得利益，属于不当得利之债，应当返还。建立在某施工单位与乙材料供应商之间的，故应当返还给施工单位。所以施工企业有权利要求乙返还，甲与乙之间并无债权债务关系。因此，甲材料供应商无权向乙材料供应商主张权利。
第16题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P106
第17题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.施工单位的主要负责人
B.施工单位的项目负责人
C.监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
第18题:下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。
A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。所以本题选C。
第19题:关于合同形式的说法，正确的是()。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。B错误，当事人订立合同，有书面形式.口头形式和其他形式。C错误，法律规定必须采用书面形式订立合同的，书面形式是合同成立的必要条件，未采用的合同不成立，但并非合同无效，如果双方已经履行了，一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的，法院不予支持。P110
第20题:依据有关劳动保护法的规定，劳动者有权对用人单位提出批评.检举和控告的是()。
A.拒绝执行违章指挥
B.拒绝冒险作业
C.危害生命安全的劳动条件
D.严格遵守安全操作规程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，劳动者对用人单位管理人员违章指挥.强令冒险作业，有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评.检举和控告。
第21题:物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.建设用地使用权
C.机动车所有权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。
第22题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第23题:关于执行申请期间的说法，正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第24题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。
A.串通投标
B.偷工减料
C.未取得资质证书承揽工程
D.出借.转让资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借.转让资质证书属于资质不良行为;未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为，故B.C.D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。
第25题:招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。
A.政府信息
B.商业秘密
C.个人隐私
D.国家秘密
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。
第26题:关于工程建设标准的说法，正确的是()。
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院或其授权机关批准发布
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在公布后10年进行一次
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属
B.发布决定
C.额外支付劳动者一个月工资
D.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。
第28题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。
A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标
B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标
C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第29题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损.灭失的风险由买受人承担。
第30题:根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是()。
A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡
B.生活区与生产区尽量分开布置
C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物
D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:B选项错误，生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。C选项错误，施工现场搅拌站.仓库.加工厂.作业棚.材料堆场等布置应尽量靠近现有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。D选项错误，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路。减少道路占用土地。
第31题:注册建造师的义务包括()。
A.使用注册建造师名称
B.使用本人注册证书.执业印章
C.执行技术标准.规范和规程
D.对本人执业活动进行解释和辩护
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律.法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准.规范和规程;(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作。
第32题:唐某刚满16周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是()。
A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同
B.如果唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同
C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒.有害的劳动
D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒.有害的劳动，但必须保证安全
正确答案:查看最佳答案
参考解析:未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点，以及接受义务教育的需要，采取的特殊劳动保护措施。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
第33题:关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解，A错误；企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成，没有劳动行政部门代表组成，C错误；仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，所以D错误。P150
第34题:关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。
A.监理单位仅对施工质量承担责任
B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务
C.工程监理实行总监理工程师负责制
D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
第35题:某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()
A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第36题:(1)下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法》规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格.资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:使用伪造.变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。P87
第37题:施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。
A.施工企业
B.国家
C.建设单位
D.建设用地使用权人
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《民法总则》，法人分为()。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人、企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人、非营利利法人和特别法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。
第39题:下列情形中，当事人不享有法定解除权的是()。
A.运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁
B.施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同
C.发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付
D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
第40题:下列关于认证的说法，错误的是()。
A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据
B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据
C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据
D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据:①在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据;③不能单独作为认定案件事实的证据:未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;存有疑点的视听资料;无法与原件.原物核对的复印件.复制品;无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持(但对方当事人认可的除外)。
第41题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第42题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()
A.存在用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查劳动合同订立的注意事项。选项A，用人单位免除自身责任的，属于部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原合同。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，教材P131.
第43题:下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是()。
A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可
B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
C.用电计量装置属于非强制检定范畴
D.现场校验后的用电计量装置应加封
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:用电计算装置及其规定。选项A.用电计算装置的设计应征得当地供电部门认可;选项B.用电计算装置原则上应装在供电设施的产权分界处，如果产权分界处不适宜装表的，对专线供电的高压用户，可在供电变压器出口装表计量;选项C.“用电计量装置”属于强制稳定范畴。
第44题:根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是()。
A.保证.定金.抵押
B.保证.订金.质押
C.违约金.留置.保证
D.留置.定金.罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《担保法》规定，在借贷.买卖.货物运输.加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。担保方式为保证.抵押.质押.留置和定金。
第45题:关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求，只有制度不行；建设资金已经落实，不要求到位；已经确定施工企业，必须是有资质的施工企业，还得签订工程承包合同，合作协议不行。P47
第46题:关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()。
A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持
B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持
C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。
A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的
B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的
C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的
正确答案:查看最佳答案
第48题:法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是()
A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规
B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规
C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:宪法是每一个民主国家最根本的法的渊源，其法律地位和效力是最高的；法律的效力低于宪法但高于其他法；行政法规的效力低于宪法和法律；地方性法规的效率低于法律和行政法规；行政规章包括部门规章和地方政府规章，部门规章的效力低于法律.行政法规，地方政府规章的效力低于法律.行政法规及同级或上级地方性法规。国际条约是我国法的一种形式，对所有国家机关.社会组织和公民都具有法律效力。
第49题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。
第50题:下列说法正确的是()。
A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债
B.在材料设备买卖合同中,材料设备的买方只能是施工企业
C.在施工合同中,对于完成施工任务,施工企业是债权人,建设单位是债务人
D.在施工合同中,对于支付工程款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B错，材料设备也可由建设单位购买;C和D选项，债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。
第51题:李某在乙建筑设计单位任职期间，设计公司受到甲建设单位的委托进行建筑大厦的图纸设计工作，乙建筑设计公司将此项工作交予李某负责完成，经过李某呕心沥血的工作，该设计顺利完成，就该大厦设计图纸的著作权，下列说法正确的是()。
A.该著作权归属于李某
B.该著作权归属于建筑设计单位
C.李某和建筑设计单位共同拥有该著作权
D.该著作权归属于甲建设
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:李某的设计属于利用单位的物质技术条件创作，单位承担责任的条件下完成的特殊职务作品，这种著作权的归属为个人享有署名权，单位享有著作权的其它权利。所以C项正确。
第52题:关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。
A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询
B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件
C.建筑业企业资质证书有效期为3年
D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项正确，B选项错误。为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询；C选项错误。《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。D选项错误。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。
第53题:关于定金的说法，正确的是()。
A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款
B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20%，则定金无效
D.定金的法律性质是担保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
第54题:市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应在()编制完成。
A.进场前
B.施工前
C.开挖前
D.放样前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:二级建造师执业资格的注册管理机构是()。
A.国家住房和城乡建设部或其授权机构
B.国家人事部或其授权机构
C.省(自治区.直辖市)建设行政主管部门或其授权机构
D.省(自治区.直辖市)人事部门或其授权机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:住房和城乡建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。省.自治区.直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。
第56题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()
A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位
C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人
D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:关于建设工程中代理的说法，正确的是()。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。所以D错误
第59题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33
第61题:建筑公司甲具有总承包一级资质，2012年中标某住宅项目施工总承包。根据《建筑法》，甲可以进行的行为有()。
A.将主体工程分包给另一家总承包一级资质企业
B.在总承包合同中与建设单位就分包进行约定
C.将工程转包给和其资质等级相同的建筑施工企业
D.将劳务作业直接分包给符合资质的劳务企业
E.经建设单位认可，将工程分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查分包制度。根据《建筑法》，总承包单位必须自行完成主体结构的施工，A错误。建设单位与总包单位可以在总包合同中就分包进行约定，B正确。C属于非法转包，为法律所禁止，错误。D属于合法分包，即劳务分包不用经建设单位认可，承包单位可以直接分包。总承包单位在分包时，分包单位的资质需要符合相关要求，E错误。
第62题:有下列情形之一的，劳动者可以立即解除劳动合同的是()。
A.用人单位违章指挥危及人身安全
B.在试用期内的
C.用人单位濒临破产
D.用人单位强令冒险作业
E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者劳动的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。故ADE选项正确。
第63题:用人单位不得解除劳动合同的情形有()。
A.女职工在孕期.产假.哺乳期内的
B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.劳动者在试用期被证明不符合录用条件的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行
E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。
第64题:劳动者的货币工资有()。
A.保险金
B.工资
C.奖金
D.津贴
E.补贴
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A错误，货币工资，包括各种工资.奖金.津贴.补贴等。
第65题:2012年9月5日，甲乙签订建材买卖合同，总价款为200万元，约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难，甲于9月30日交付了45万元，乙予以签收，则()。
A.定金合同为担保合同，是从合同
B.定金合同自9月30日成立
C.买卖合同自9月30日成立
D.若卖方不能交付货物，应返还100万元
E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中，建材买卖合同为主合同，定金合同作为担保合同，是从合同，A正确。定金合同属于实际合同，从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同，其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日，即2012年9月5日，C错误。《民法通则》规定，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主同标的额的20%。因此，9月30日支付的定金45万元，只有40万元为定金，另外5万不是定金，因此当卖方(收受定金一方)违约时，应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元，所以D错误。若买方违约，定金40万元没收，但5万元应返回，E正确。
第66题:下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有()。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.恢复原状
D.赔偿损失
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()
A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前，联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。P81
第68题:在我国的民法通则中，自然人包括()。
A.公民
B.行为
C.外国人
D.无国籍的人
E.专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。
第69题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第70题:下列选项中，属于劳动合同必备条款的有()。
A.劳动合同期限
B.工作内容和地点
C.试用期
D.社会保险
E.劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息，劳动者基本信息，合同期限.工作内容和工作地点.工作时间和休息休假.劳动报酬.社会保险.劳动保护.劳动条件和职业危害防护及其他。而约定试用期.培训.保守秘密.补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。因此，答案选ABDE。
第71题:劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是()。
A.用人单位违章指挥，强令冒险作业危机劳动者人身安全
B.在试用期内
C.用人单位濒临破产
D.用人单位未依法缴纳社会保险费
E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者
正确答案:查看最佳答案
第72题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:在违反《电力法》规定的处罚中，电力管理部门实施惩罚的方式一般有()。
A.责令停止作业
B.追究刑事责任
C.恢复原状
D.治安处罚
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:电网经营企业.供电企业和发电企业负责电力设施保护的日常工作。对危害电力设施安全的行为，电力企业有权制止并可以劝其改正.责其恢复原状.强行排除妨害，责令赔偿损失.请求有关行政主管部门和司法机关处理，以及采取法律.法规或政府授权的其他必要手段。
第74题:应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产。抽逃资金，以及逃避债务的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。1.经营状况严重恶化2.转移财产.抽逃资金以及逃避债务3.三十商业信誉4.有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况
第75题:关于地役权的说法，正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A正确,需役地及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权；B错误，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利；C错误，地役权自地役权合同生效时设立，当事人要求登记的，可以向登记机构申请登记，未经登记，不得对抗善意第三人；D错误，地役权基于地役权合同而产生，涉及两方主体，所以不是单方设立；E正确，地役权属于用益物权。P18
第76题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥。强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形
第77题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。
A.屋面防水工程为5年
B.给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期
D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
E.设备安装和装修工程为5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。
第78题:关于法定代表人的说法，正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A选项错误，公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意相对人。B选项错误，因过错履行职务行为损害他人，由法人承担责任。C选项正确，依照法律或者法人章程的规定，法定代表人代表法人从事民事活动的负责人。D选项错误，法定代表人是自然人。E选项正确，法人应当有法定代表人。P7
第79题:工程质量不良行为认定标准包括()。
A.违法挪用列人建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测的
E.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是工程质量不良行为认定标准。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容.期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
