[点击进入2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。
A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.已经为承包工程投保建筑工程一切险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。
第1题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。
第2题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。P161.
第3题:根据《全国建筑市场各方主体不良记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:下列责任承担方式，属于行政处罚的是()。
A.拘役
B.罚金
C.停止侵害
D.责令停产停业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。
第5题:关于建设工程分包的说法，正确的是()
A.实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
D.总承包单位未经建设单位同意，将其承包的部分建设工程交由其他企业完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
第6题:某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。
A.2014年3月2日
B.2014年3月7日
C.2014年3月20日
D.2014年3月31日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。
第7题:孙某与甲公司签订了为期2年的劳动合同，月工资2000元。期满终止合同时，甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同，甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算，不满6个月的，向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿，本题中孙某工作满2年，应支付2个月的工资作为补偿。即经济补偿金=2000×2=4000(元)。
第8题:建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归()。
A.建设单位和设计单位共同所有
B.设计单位和甲设计师共同所有
C.建设单位和甲设计师共同所有
D.建设单位独自所有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是知识产权的种类.保护和侵权责任。该设计图纸对于建设单位和设计单位而言，属于委托作品，建设单位是委托人，设计单位是受托人，如果双方合同未作明确约定，著作权属于受托人，即设计单位所有。图纸由甲设计师完成，属于职务作品，但这一职务作品属于“主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其它组织承担责任的工程设计图，所以甲设计师只享有署名权，著作权的其他权利由法人或其它组织享有，由设计单位和甲设计师共同所有。
第9题:工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。
A.安全生产投入是否充足
B.是否符合工程建设强制性标准
C.施工现场人员的安全生产管理能力
D.安全技术措施是否得到落实
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。
第10题:施工人员对涉及结构安全的试块，应当现场采样并提交检测，负责见证监督的单位是()。
A.设计单位或者监理单位
B.建设工程质量监督机构或者监理单位
C.施工图审查机构或者建设单位
D.监理单位或者建设单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块.试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。
第11题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。
A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责
B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任
D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。P97
第12题:36甲.乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定:如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。
A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑法》规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。题中甲.乙公司都负有清偿全部债务的义务，如果建设单位向乙单位主张，乙应当先行承担赔偿责任，赔偿后乙有权要求甲按照投标协议的约定偿付其应当承担的份额。
第13题:在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项是属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任的情形;B选项，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承担责任;CD选项是被代理人和代理人向第三人承担责任的情形。
第14题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.行政责任
D.刑事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。
第15题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。
第16题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A.3
B.5
C.7
D.15
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第17题:关于工程建设强制性国家标准，说法正确的是()。
A.标准可以由行业主管部门发布
B.标准文本应当免费向社会公开
C.对标准解释的效力低于标准本身
D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。C项错误，标准解释的效力等于标准本身。D项错误，复审周期一般不得超过5年。
第18题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是()。
A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行
B.投标有效期截止时间至少15日前进行
C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前
D.投标有效期内均可进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法实施条例》规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。
第19题:2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。
第20题:关于投标文件的补充.修改与撤回的说法，正确的是()。
A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意
B.补充.修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行
C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知招标人
D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充.修改的内容为投标文件的组成部分。
第21题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。
第22题:根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。
A.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《宪法》
B.《宪法》.《建筑法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
C.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
D.《建筑法》.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。《建筑法》属于法律，《建设工程安全管理条例》属于行政法规，《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》属于地方性法规和部门规章。
第23题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。
A.200万元和100万元
B.100万元和50万元
C.200万元和50万元
D.300万元和100万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标:①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①.②.③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第26题:下列不属于刑法规定的附加刑的是()。
A.没收财产
B.拘役
C.罚金
D.剥夺政治权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括:①管制;②拘役;③有期徒刑;④无期徒刑;⑤死刑。附加刑包括:①罚金;②剥夺政治权利;③没收财.产;④驱逐出境。
第27题:工程建设中拟采用的新擮.新工艺。新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准
B.强制性标准
C.行业质量标准
D.地方质量标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是工程建设强制性标准的实施，工程建设中怒采用的新技术.新工艺.新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
第28题:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。
A.最高人民法院
B.高级人民法院
C.中级人民法院
D.基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。
第29题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。P89
第30题:根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是()。
A.拒绝权
B.建议权
C.紧急避险权
D.批评权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:紧急避险权是指为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
第31题:下列关于施工企业进行安全生产教育培训的说法，符合法律规定的是()。
A.仅要求作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训
B.作业人员如培训不合格，由本人签署保证下次培训合格的承诺后，方可上岗
C.新员工上岗前应当接受安全生产教育培训
D.特种作业人员只要经过安全作业培训即可上岗
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查作业人员的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定:"施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。"所以还应对管理人员进行培训，A错误。安全生产教育培训不合格，根本不能上岗，B也错误。特种作业人员必须按照国家.有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业，D错误。
第32题:下列法律部门中，属于宪法相关法的是()。
A.《行政复议法》
B.《行政许可法》
C.《行政处罚法》
D.《国务院组织法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:宪法是国家的根本大法，是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物，集中反映各种政治力量的实际对比关系，确认革命胜利成果和现实的民主政治，规定国家的根本任务和根本制度，即社会制度.国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》.《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》.《中华人民共和国国籍法》.《中华人民共和国国务院组织法》.《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。
第33题:·当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。
A.代理人超越代理权订立的合同
B.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
C.因重大误解而订立的合同
D.以合法形式掩盖非法目的的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是可撤销合同。选项A属于效力待定合同，选项B属于无效的免责条款，选项C属于可撤销合同，选项D属于无效合同。
第34题:甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是()。
A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元
B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效
C.视为变更约定的定金数额为200万元
D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。
第35题:行政处分的方式是()。
A.没收非法财产
B.吊销营业执照
C.行政拘留
D.记过.撤职.开除等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政处分是指国家机关.企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律.法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分种类有:警告.记过.记大过.降级.撤职.开除。
第36题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。P69
第37题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.施工单位的主要负责人
B.施工单位的项目负责人
C.监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
第38题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的，由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
第39题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。
第40题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题意在考核转包.分包.违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项8是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。
第41题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。
第42题:某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元;本次事故属于()。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:造成10人死亡，直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
第43题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费。抚养费
B.追索抚恤金，医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失
D.追索劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C，没有。
第44题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。
A.6000元
B.12000元
C.15000元
D.18000元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137
第45题:关于财产保险的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第47题:违约责任承担的方式包括()
A.继续履行
B.提供担保
C.解除合同
D.代位赔偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行.采取补救措施和赔偿损失。
第48题:根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是()。
A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收
B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交
C.投标人不可补充.修改投标文件，但是可以撤回
D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:选项A，投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收;选项B.C，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
第49题:根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢工期
B.抢险
C.抢修
D.生产工艺要求必须连续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
第50题:投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件
B.投标截止
C.评标结束
D.发出中标通知书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。
第51题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新核验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。
第52题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。
A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权
B.货物运输.港口作业.土地所有权
C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同
D.房屋买卖.土地所有权.借款合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
第53题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
第54题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第55题:仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点，表述错误的是()。
A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关
B.仲裁以不开庭审理为原则
C.仲裁员由当事人协商确定
D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认
正确答案:查看最佳答案
第56题:(1)下列试块.试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。
A.屋面.厕浴间使用的防水材料
B.非承重结构的钢筋及连接接头试件
C.用于防水层上保护层的商品混凝土
D.抹灰砂浆中使用的掺加剂
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检:用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂桨试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。参见教材P236
第57题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为()。
A.3个月至1年
B.1年至3年
C.6个月至3年
D.3年至5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。
第58题:关于垫资的说法，正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
第59题:根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:行政强制执行包括()。
A.限制公民人身自由
B.加处罚款或者滞纳金
C.划拨存款.汇款
D.依法处理查封.扣押的场所
E.排除妨碍.恢复原状
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式
第61题:关于未成年工劳动保护的说法，正确的有()。
A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训
B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动
C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动
E.用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育.培训。
第62题:符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。
A.被告住所地人民法院
B.合同履行地人民法院
C.合同纠纷发生地人民法院
D.标的物所在地人民法院
E.合同签订地人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地.合同履行地.合同签订地.原告住所地.标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
第63题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。
A.有第三方介入
B.简便易行
C.能较经济及时地解决纠纷
D.有利于维护双方的长期合作关系
E.调解协议均不具有强制执行的效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导.劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。
第64题:工程质量不良行为认定标准包括()。
A.违法挪用列人建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的
B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
C.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测的
E.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是工程质量不良行为认定标准。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容.期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
第65题:关于民法的说法，正确的是()。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.《建筑法》不属于民法
D.合同法与民法是并列关系
E.经济法是民法的组成部分
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列选项中不属于建筑业企业资质的是()。
A.专业资质
B.综合资质
C.施工劳务资质
D.专项资质
E.行业资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质分为施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质三个序列。
第67题:根据《安全生产法》，规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是()。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患
正确答案:查看最佳答案
参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。
第68题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。
A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册
B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销
C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期
D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销
E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。
第69题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。
第70题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。
A.为加快进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主体结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.在设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了建议
正确答案:查看最佳答案
第71题:某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有()。
A.两份投标文件载明的项目经理均为李某
B.两份投标文件的投标报价规律性差异
C.投标人使用伪造的许可证
D.两个投标人均委托某咨询办理投标事宜
E.投标人提供虚假的财务状况或业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》第四十条规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第72题:用人单位如果出现()的事项，不影响劳动合同的履行。
A.变更名称
B.变更法定代表人
C.变更主要负责人
D.并更重要投资人
E.进行破产宣告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。
第73题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.完成建设工程设计的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278
第74题:法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。
第75题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。
A.当事人申请
B.法院依职权
C.证据可能灭失
D.证据以后难以取得
E.证据非常重要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。
第76题:关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第77题:(1)下列情形中，依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以不招标:涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况而不适宜招标的；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(3)采购人依法能够自行建设.生产或者提供；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或提供；(5)需要向原中标人采购否则影响施工或功能配套要求;(6)国家规定的其他情形。P75
第78题:民事诉讼的基本特点包括()
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古自治区二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:公权性.强制性.程序性。
第79题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33
