一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，存在的绘图错误是()。

A.有多个起点节点

B.工作标识不一致

C.节点编号不连续

D.时间参数有多余

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:有2个起点节点①②。

第1题:下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是()。

A.投标担保

B.支付担保

C.履约担保

D.预付款担保

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是()

A.要求施工单位报告设计单位改正

B.报告建设单位要求设计单位改正

C.直接与设计单位确认修改工程计划

D.要求施工单位改正并报告设计单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是()。

A.市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡

B.项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人

C.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运

D.现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工现场文明施工的要求。选项A，市区主要路段围挡设置高度应不低于2.5M；选项B，应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人；选项C，建筑垃圾和生活垃圾不能集中一起堆放。

第4题:某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为()。

A.6

B.9

C.10

D.12

正确答案:查看最佳答案

第5题:某出料容量0.5M3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料.中断.要的时间分别为1.3.1.1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是()M3/台班。

A.32

B.36

C.40

D.50

正确答案:查看最佳答案

第6题:以下关于施工平行发承包模式的特点，说法错误的是()。

A.对某些工作而言，符合质量控制上的“他人控制”原则

B.需全部施工图完成后才进行招标，对进度控制不利

C.业主要负责所有施工承包合同的招标.合同谈判.签约，招标工作量大，对业主不利

D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:进度控制方面，某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期。即B错误。

第7题:对于采用新材料.新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制()。

A.工程建设监理实施方案

B.工程建设监理大纲

C.工程建设监理实施细则

D.工程建设监理实施规划

正确答案:查看最佳答案

第8题:建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是()

A.建安工程产值

B.应纳营业税额

C.应纳所得税额

D.直接工程费

正确答案:查看最佳答案

第9题:双代号网路计划中的关键线路是指()。

A.总时差为零的线路

B.总的工作持续时间最短的线路

C.经确定，不会发生转移的线路

D.自始至终全部由关键工作组成的线路

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:双代号网络图中，自始至终全部由关键工作组成的线路是关键线路，故选项D正确，注意，如果本题问的是单代号网络图，或者没有明确是双代号网络图，则选项D不正确。选项A，时差是工作的时差，一般不说线路的总时差，而且关键线路上工作的总时差不一定为0，只有计划工期等于计算工期时关键工作的总时差才为0，故选项A错误;选项B，关键线路应该是总的工作持续时间最长的线路，而不是最短;选项C，关键线路在执行过程中，可能发生转移。故选D。

第10题:某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量***更正，投标单位正确的应对策略是()

A.投标时注明工程量表存在错误，应按实结算

B.修改工程量后进行报价

C.按业主要求工程量修改单价后报价

D.采用不平衡报价法提高该项工程报价

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程施工质量保证体系运行的主体是()。

A.过程管理

B.质量计划

C.PDCA循环

D.质量手册

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程工程量清单计价规范》暂列金额可用于支付()。

A.施工中发生设计变更增加的费用

B.业主提供了暂估价的材料采购费用

C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用

D.因施工缺陷造成的工程维修费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于暂列金额的说法，正确的是()。

A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用

B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有

D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用，发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人所有。故选A。

第14题:下列施工成本控制的步骤，正确的是()。

A.比较—分析—预测—纠偏—检查

B.预测—比较—检查—分析—纠偏

C.预测—检查—比较—分析—纠偏

D.比较—预测—分析—检查——纠偏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工成本控制的步骤1.比较按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支。2.分析在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。这一步是施工成本控制工作的核心，其主要目的在于找出产生偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。3.预测按照完成情况估计完成项目所需的总费用。4.纠偏当工程项目的实际施工成本出现了偏差，应当根据工程的具体情况.偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使施工成本偏差尽可能小的目的。纠偏是施工成本控制中最具实质性的一步。只有通过纠偏，才能最终达到有效控制施工成本的目的。纠偏首先要确定纠偏的主要对象，然后采取有针对性的纠偏措施，纠偏可采用组织措施.经济措施.技术措施和合同措施等。5.检查它是指对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，为今后的工作积累经验。

第15题:下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是()。

A.总工期的延误

B.项目管理团队绩效奖惩

C.总成本的超支

D.最终工程经济效益水平

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标2003,206号)，病假在六个月以内的生产工人的工资属于()

A.生产工人基本工资

B.生产工人辅助工资

C.职工福利费

D.企业管理费

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列影响施工质量的主要因素中，属于施工作业环境因素的是()。

A.风力等级

B.地下水位

C.照明方式

D.验收程序

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是()。

A.因地震造成工程停工的

B.发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的

C.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的

D.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是()。

A.编写施工项目质量工作计划发生的费用

B.根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用

C.例行的重要工序试验.检验的费用

D.为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括采用特殊的和附加的质量保证措施.程序以及检测试验和评定的费用。

第20题:施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的()进行。

A.最高管理者

B.项目经理

C.技术负责人

D.安全生产负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针.目标.机构和程序等。

第21题:项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是()。

A.加强员工的安全意识培训和教育

B.改善施工作业环境

C.建立安全生产监控体系

D.制定应急救援体系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。

A.警告

B.罚款

C.支付违约金

D.没收财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事责任的承担方式。警告.罚款属于行政责任，没收财产属于刑事责任，所以选项A.B.D均不正确。

第23题:有关施工成本管理的措施的说法正确的是()。

A.加强施工定额管理和施工任务单管理属于合同措施

B.组织措施是最易为人们所接受和采用的措施

C.加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施

D.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于组织措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:加强施工定额管理和施工任务单管理属于组织措施，A错误;经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，B错误;加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于组织措施，C正确;进行技术经济分析，确定最佳的施工方案属于技术措施，D错误。

第24题:某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为()。

A.专项应急预案

B.综合应急预案

C.现场应急预案

D.现场处置预案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于工程索赔的说法，正确的是()。

A.承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔

B.承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承但人提出索赔

C.非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出索赔

D.承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，分包人可以向发包人提出索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建设工程施工承包合同执行过程中，业主可以向承包商提出索赔要求，承包商也可以向业主提出索赔要求，即合同的双方都可以向对方提出索赔要求。

第26题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据建标[2013]44号:住房和城乡建设部.财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知的规定，建筑安装工程费按照费用构成要素划分，企业按规定发放的劳动保护用品的支出，如工作服.手套.防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的****费用属于()。

A.人工费

B.材料费

C.规费

D.企业管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:劳动保护费是指企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服.手套.防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的****费用等。劳动保护费属于企业管理费。

第28题:在采暖工程施工中，散热器支管的坡度为()，坡度朝向应利于排气和进水。

A.0.5%

B.0.8%

C.1%

D.1.5%

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是()。

A.降低资质等级

B.停业整顿

C.限期改正

D.处以10万元以上30万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正。逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。造成损失的，依法承担赔偿责任:①未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；②发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；③施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；④未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理的。

第30题:某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是()。

A.施工总承包模式

B.施工总承包管理模式

C.建设项目工程总承包模式

D.施工平行发承包模式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工平行发承包的特点实行施工平行发承包对建设工程项目的费用.进度.质量等目标控制以及合同管理和组织与协调等的影响如下

第31题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予()的处罚。

A.警告并处三万元以下罚款

B.三万元以上五万元以下罚款

C.一万元以上三万元以下罚款

D.责令停产停业整顿并处五万元以下罚款

正确答案:查看最佳答案

第32题:特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经()审批后方可执行。

A.企业技术负责人

B.项目经理

C.监理工程师

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:特殊过程的质量控制除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。

第33题:包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是()。

A.以发包人的计量核实结果为准

B.以承包人的计量核实结果为准

C.由监理工程师根据具体情况确定

D.双方的计量核实结果均无效

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是()。

A.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的

B.监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的

C.因地震造成工程停工的

D.发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的

正确答案:查看最佳答案

第36题:某工程某月计划完成工程100根。计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根，则费用偏差(CV)为()万元。

A.11

B.13

C.-13

D.-11

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:费用偏差=已完成工作预算费用-已完工作实际费用=110X1.3-110X1.4=11万。

第37题:建设工程项目的全寿命周期包括项目的()。

A.可行性研究阶段.设计阶段.施工阶段

B.可行性研究阶段.施工阶段.使用阶段

C.决策阶段.实施阶段.保修阶段

D.决策阶段.实施阶段.使用阶段

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段.实施阶段和使用阶段。

第38题:，根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为()。

A.质量通病

B.质量缺陷

C.质量问题

D.质量事故

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。

A.自然环境因素

B.施工质量管理环境因素

C.技术环境因素

D.作业环境因素

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工作业环境因素:主要指施工现场的给排水条件，各种能源介质供应，施工照明.通风.安全防护设施，施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等因素。

第40题:关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是()。

A.需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利

B.业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制

C.业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小

D.部分施工图完成后即可进行该部分的进度，有利于缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期。

第41题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，某工程签订了单价合同。在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000M3，综合单价为25元/M3，后因业主方原因实际工程量变更为1500M3。合同中约定:若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其他因素，则该分项工程的结算款应为()元。

A.36625

B.35000

C.33750

D.32875

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于任一招标工程量清单项目的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为:当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低。

第42题:危险源识别常采用专家调查法，下列选项中属于专家调查法的是()。

A.德尔菲法

B.危险与操作性研究法

C.安全检查表法

D.事故树分析法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:危险源识别有多种方法，常用的有专家调查法和安全检查表法，属于专家调查法的有头脑风暴法和德尔菲法。因此选项A正确。

第43题:关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是()。

A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审

B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案

C.生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练

D.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练

正确答案:查看最佳答案

第44题:()是城建档案的重要组成部分，是建设工程进行竣工验收的必要条件，是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。

A.工程质量控制资料

B.竣工图

C.工程施工技术管理资料

D.施工文档资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工文档资料是城建档案的重要组成部分，是建设工程进行竣工验收的必要条件，是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。

第45题:关于施工质量控制的说法，正确的是()

A.施工质量控制应强调过程控制

B.施工质量控制应独立于施工质量管理

C.施工质量控制的关键在于工程项目的终检

D.施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制.控制和协调，以及设计.施工.供货之间的进度计划协调由()负责。

A.监理工程师

B.业主

C.施工总承包单位

D.施工总承包管理单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是()。

A.明确施工质量目标

B.建立质量检查制度

C.树立“质量第一”的观点

D.建立质量管理组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度。

第48题:根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是()。

A.意外伤害保险

B.基本医疗保险

C.工伤保险

D.失业保险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:BCI属于规费内容，华优夏职为施工企业必须按照规定为员工缴纳的费用。

第49题:下列风险控制方法中，适用于第一类危险物控制的是()。

A.提高各类施工设施的可能性

B.隔离危险物质

C.设置安全监控系统

D.改善作业环境

正确答案:查看最佳答案

第50题:在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同

A.工程总承包单位

B.施工总承包单位

C.业主

D.业主，施工总承包管理单位三方共同

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《质量管理体系基础和术语》，询证决策原则要求施工企业质量管理时应基于()作出相关决策。

A.与相关方的关系

B.满足顾客的要求

C.功能连贯的过程组成的体系

D.数据和信息的分析和评价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:循证决策是基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。

第52题:下列属于分项工程质量验收合格应符合的规定的是()。

A.所含检验批的质量均应验收合格

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.一般项目的质量经抽样检验合格

D.具有完整的施工操作依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项工程质量验收合格应符合下列规定:所含检验批的质量均应验收合格;(2)所含检验批的质量验收记录应完整。BCD属于检验批质量验收合格应符合的规定。

第53题:为了提高项目按期竣工的“S”型曲线编制成本计划时，可以采取的做法是()。

A.非关键线路上的工作都按最迟时间开始

B.所有工作都按最早时间开始

C.施工成本大的工作按最迟时间开始

D.人工消耗量大的工作按最早时间开始

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出又能控制项目工期的目的。

第54题:根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。

A.按通用合同条款约定提供施工场地

B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实.准确.完整

C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件

D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于项目目标动态控制的说法，正确的是()。

A.强化合同管理是目标控制的管理措施

B.动态控制首先应当将计划值与实际值比较

C.调整进度管理的方法和手段属于组织措施

D.落实项目资金是进度控制的管理措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:管理措施(包括合同措施)。分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等，A正确。项目目标动态控制的准备工作:将对项目的目标(如投资/成本.进度和质量目标)进行分解，以确定用于目标控制的计划值(如计划投资/成本.计划进度和质量标准等)，B不正确。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施，C错误。经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等，D不正确。

第56题:关于总价合同的说法，正确的是()。

A.总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标。从而缩短招标准备时间

B.工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同

C.固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以给合同价格进行调整

D.变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不再审查，其有效期延期()年。

A.1

B.3

C.2

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

第58题:应由建设单位组织的施工质量验收项目是()。

A.分部工程

B.分项工程

C.工序

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。

第59题:根据《建设工程工程量计价规范》(GB50500-2013)，关于暂列金额的说法，正确的是()。

A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用

B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩金额归承包人所有

D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩金额由发包人和承包人共同所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查暂列金额的定义。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。

第60题:某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱.电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的()原则。

A.直接隐患与间接隐患并治

B.单项隐患综合处理

C.宂余安全处理

D.预防与减灾并重处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001--2004中，认为环境是指()。

A.周边大气.阳光和水分布的总称

B.废水.废气.废渣的存在和分布情况

C.组织运行活动的外部存在

D.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001--2004中，认为环境是指“组织运行活动的外部存在，包括空气.水.土地.自然资源.植物.动物.人，以及它(他)们之间的相互关系”。这个定义是以组织运行活动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的.直接或间接影响人类生存的各种自然因素及它(他)们之间的相互关系。

第62题:对工程质量有重大影响的工序，应在“三检”的基础上，经()最终检查认可后，才能进入下道工序。

A.建设单位项目负责人

B.施工项目经理

C.施工项目技术负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工序交接检查:对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检.互检.专检。未经监理工程师(或建设单位项目技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工。

第63题:建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是()。

A.①→③→④→②→⑤

B.①→④→②→⑤→③

C.②→③→①→④→⑤

D.②→①→⑤→③→④

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程项目总进度目标的论证。建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下:调查研究和收集资料;进行项目结构分析;进行进度计划系统的结构分析;确定项目的工作编码;编制各层(各级)进度计划;协调各层进度计划的关系和编制总进度计划。

第64题:政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于()质量监督的内容。

A.施工过程

B.竣工验收阶段

C.项目开工前

D.建立档案阶段

正确答案:查看最佳答案

第65题:某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是()。

A.投标时注明工程量存在错误，应按实结算

B.修改工程量后进行报价

C.按业主要求工程量修改单价后报价

D.采用不平衡报价法提供该项工程报价

正确答案:查看最佳答案

第66题:在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于()。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构.任务分工.管理职能分工.工作流程组织和项目管理班子人员等。

第67题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》以发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担()。

A.由此增加的费用并支付承包人合理的利润

B.由此增加的费用，但不包括利润

C.承包人已订购但未支付的材料费用

D.由此支出的直接成本，不包括管理费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

第68题:某基础工程，施工合同约定的计日工每日工资标准为40元。在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，而承包商由于劳动力计划安排不当，导致5人窝工10天。则承包商在基坑开挖过程中可提出的人工费索赔为()元。

A.0

B.1600

C.2000

D.3600

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商提出的人工索赔费，只包括由于业主原因造成的承包商8人窝工5天，故索赔额为8×5×40=1600元。

第69题:下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是()。

A.测量控制网

B.原始坐标点

C.基准线

D.标高基准点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点.基准线和水准点等测量控制点线进行复核，并将复测结果上报监理工程师审核，批准后施工单位才能据此建立施工测量控制网，进行工程定位利标高基准的控制。

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:包装物的回收办法可以采用押金回收和折价回收，以下各项属于折价回收的是()。

A.油漆桶

B.电缆卷筒

C.麻袋

D.玻璃瓶

E.集装箱

正确答案:查看最佳答案

参考解析:包装物的回收办法可以采用如下两种形式之一:押金回收:适用于专用的包装物，如电缆卷筒.集装箱.大中型木箱等;(2)折价回收:适用于可以再次利用的包装器材，如油漆桶.麻袋.玻璃瓶等。

第71题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-2001)，发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有()

A.直接套用

B.参照其价格水平另行确定变更价格

C.换算后采用

D.承发包双方重新协商变更价格

E.部分套用

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于单价合同工程计量的说法，正确的有()。

A.承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量

B.招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量

C.监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量

D.监理人对已完工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测

E.单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。施工中进行工程量计量时，当发现招标工程量清单中出现缺项.工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量。

第73题:工程风险分配的原则应包括()。

A.谁能最有效地预测.防止和控制风险，则应由他承担相应的风险责任

B.管理风险的成本最低者应承担风险

C.风险的分配取决于双方的经济地位

D.风险责任和机会对等

E.符合现代工程管理理念

正确答案:查看最佳答案

第74题:若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的价格风险主要有()。

A.报价计算错误的风险

B.物价，人工费上调的风险

C.工程变更的风险

D.设计深度不够导致误差的风险

E.投资失控的风险

正确答案:查看最佳答案

第75题:政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()

A.进入被检查单位的施工现场进行检查

B.要求被检查单位提供相关工程财务台账

C.发现有影响工程质量问题时，责令改正

D.降低企业资质等级

E.吊销企业营业执照

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，可以对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的情形有()。

A.不立即组织事故抢救

B.谎报或者瞒报事故

C.迟报或者漏报事故

D.伪造或者故意破坏事故现场

E.在事故调查处理期间离职守

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故报告和调查处理的违法行为，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40％～80％的罚款；①不立即组织事故抢救；②在事故调查处理期间擅离职守；③迟报或者漏报事故。

第77题:政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有()。

A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况

B.审查施工组织设计.监理规划等文件以及审批手续

C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况

D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备

E.检查相关人员的资格证书

正确答案:查看最佳答案

第78题:生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有()。

A.销毁有关证据

B.不立即组织事故抢救

C.指使他人作伪证

D.迟到或漏报事故

E.故意破快事故现场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:①谎报或者瞒报事故；②伪造或者故意破坏事故现场；③转移.隐匿资金.财产，或者销毁有关证据.资料；④拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料；⑤在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；⑥事故发生后逃匿。

第79题:对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有()。

A.估计工程量误差

B.设计变更导致工程量发生变化

C.设计变更导致工程条件发生变化

D.通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度

E.政府政策变化影响到合同价款

正确答案:查看最佳答案

第80题:与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有()。

A.控制的标准化程度高

B.需要控制的因素多

C.“终检”的安全性强

D.控制的难度大

E.过程控制的要求高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量控制的特点控制因素多(2)控制难度大(3)过程控制要求高(4)终检局限大故此，工程项目的施工质量控制应强调过程控制，边施工边检查边整改，及时做好检查.认证记录。

第81题:下列各项属于固定总价合同适用的情况的是()。

A.工程结构和技术简单，风险小

B.工程量小.工期短

C.工程设计详细

D.工程条件稳定并合理

E.工程特别复杂，工程技术.结构方案不能预先确定的项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:固定总价合同适用于以下情况:工程量小.工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理;(2)工程设计详细，图纸完整.清楚，工程任务和范围明确;(3)工程结构和技术简单，风险小;(4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场，复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划;(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。E适用于成本加酬金合同。

第82题:根据《建设工程造价咨询规范》，分部分项工程综合单价包括()。

A.人工费

B.材料费

C.规费

D.利润

E.企业管理费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分部分项工程综合单价包括人.材.机费.管理费.利润。

第83题:承包商可以提出索赔的条件有()。

A.发包人违反合同给承包人造成时间.费用的损失

B.因工程变更造成的时间.费用损失

C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加

D.贷款利率上调造成贷款利息增加

E.发包人延误支付期限造成承包人的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔成立的条件。

第84题:根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有()。

A.监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成检查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款书

B.监理人出具进度付款书，不应视为监理人已同意.接受承包人完成的该部分工作

C.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决

D.发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人

E.承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的()。

A.目的

B.范围

C.变更内容

D.变更程序

E.变更的工程量及其进度和技术要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更指示应说明变更的目的.范围.变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

第86题:某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有()。

A.由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工

B.由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工

C.由于施工机械发生故障，承包人暂停施工

D.由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工

E.承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的，工期是否顺延，应视风险责任由谁承担而确定。

第87题:索赔证据的基本要求包括()。

A.科学性

B.真实性

C.服务性

D.及时性

E.全面性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:索赔证据应该具有真实性.及时性.全面性.关联性.有效性。

第88题:下列关于施工安全生产管理制度体系建立的原则，说法正确的有()。

A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针

B.必须遵循安全生产投入最小

C.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制

D.必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度

E.企业应加强对施工项目安全生产管理，指导.帮助项目经理部建立和实施安全生产管理制度体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工安全生产管理制度体系建立的原则应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度，确保工程施工劳动者的人身和财产安全。(2)施工安全管理管理体系的建立，必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制。(3)施工安全管理管理体系必须符合相关法律.行政法规及规程的要求。(4)项目经理部应根据本企业的安全生产管理制度体系，结合各项目的实际情况加以充实，确保工程项目的施工安全。(5)企业应加强对施工项目安全生产管理，指导.帮助项目经理部建立和实施安全生产管理制度体系。

第89题:某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督话动内容有()

A.检查参与工程建设各方的组织机构

B.检查参与工程建设各方的质量行为

C.检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况

D.审查参与工程建设各方人员资格证书

E.监督基础分部工程验收

正确答案:查看最佳答案

第90题:建设工程施工组织总设计的编制依据有()

A.相关规范.法律

B.合同文件

C.施工企业资源配置情况

D..建设地区基础资料

E.工程施工图纸及标准图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于施工项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同

B.项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定

C.承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明

D.发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换

E.一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B选项错误，项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数；C选项错误，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格.管理经验等资料书面通知发包人；

第92题:施工职业健康安全管理体系文件包括()

A.管理方案

B.管理手册

C.程序文件

D.初始状态评审文件

E.作业文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:体系文件包括管理手册.程序文件.作业文件三个层次。

第93题:下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有()

A.工程项目原材料检验报告

B.施工试验记录

C.工程质量事故记录文件

D.隐蔽工程验收记录文件

E.交接检查记录

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版贵州省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:政府投资工程的承包人向发包人提出的素赔请求，索赔文件应该交由()进行审核。

A.造价鉴定机构

B.造价咨询人

C.监理人

D.政府造价管理部门

正确答案:查看最佳答案