[点击进入甘肃省监理工程师模拟习题]
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第2题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案:查看最佳答案
第3题:可撤销的合同在撤销前，属于()合同。
A.有效
B.无效
C.既未成立也未生效
D.虽未成立但已生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第5题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.15
B.30
C.25
D.60
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间
B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
第8题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。
A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的，在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
正确答案:查看最佳答案
第9题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:查看最佳答案
第11题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第12题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
正确答案:查看最佳答案
第14题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
正确答案:查看最佳答案
第15题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第18题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。
第20题:施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
第21题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。
A.公平
B.科学
C.独立
D.公正
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。
A.业主
B.监理单位
C.承包商
D.业主的项目经理部
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失
B.发包人人员伤亡和其他财产损失
C.承包人人员伤亡和其他财产损失
D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。
第25题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是()。
A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金
C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延
D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志
正确答案:查看最佳答案
第26题:为了保证工程质量，工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验，涉及的费用和工期变化的责任应当()。
A.由承包方承担
B.由发包方承担
C.由工程师承担
D.视检验结果是否合格划分责任归属
正确答案:查看最佳答案
第27题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
A.业主
B.监理工程师
C.承包商
D.分包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见1年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定单价合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。
第30题:企业定额的水平()。
A.应反映社会平均水平
B.应高于地区定额水平才具有竞争能力
C.都高于地区定额水平
D.都低于地区定额水平
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。
第32题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。
A.合同协议书.中标通知书
B.投标书.工程量清单
C.施工合同通用条件.施工合同专用条件
D.标准及有关技术文件.图纸
正确答案:查看最佳答案
第33题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第34题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第35题:关于工程变更的说法，错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担
正确答案:查看最佳答案
第36题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第37题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。
A.应立即通知合同另一方当事人和监理人
B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任
C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告
D.不能按期竣工的，应合理延长工期
正确答案:查看最佳答案
第38题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
第39题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。
A.平行工作
B.后续工作
C.先行工作
D.紧前工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。
第41题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。
A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
正确答案:查看最佳答案
第42题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由()的人员组成。
A.仲裁委员会指定
B.政府管理机构指定
C.业主与承包商协商选定
D.行业协会指定
正确答案:查看最佳答案
第44题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。
A.提交设计文件
B.设计文件通过审批
C.设计人向施工单位完成设计交底
D.工程施工完成竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第45题:招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是()。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:下列说法正确的是()。
A.公证的效力仅限于我国国内
B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证属于司法行政行为
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于建设工程勘察设计合同，下列说法错误的是()。
A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位
B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位
C.委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位
D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利.义务关系的协议
正确答案:查看最佳答案
第48题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A.保证人和债权人
B.债权人和债务人
C.主合同当事人
D.保证人和债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:承包人不可索赔的费用是()
A.人工费
B.设备费
C.保险费
D.税金
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。
A.合同价款
B.批准承包商索赔的价款
C.承包商因自身原因导致返工的支出
D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款
E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款
正确答案:查看最佳答案
第51题:经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。
A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任
C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第53题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。
A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第55题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第56题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。
A.没有代理权而为代理行为
B.超越代理权限为代理行为
C.代理权终止为代理行为
D.表见代理
E.转代理
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第58题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
正确答案:查看最佳答案
第59题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。
A.提前竣工的时间
B.为提前竣工而调整的施工进度计划
C.乙方采取的赶工措施
D.赶工措施的经济支出和承担
E.违约责任
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
第63题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第64题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。
第65题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。
A.负责所供货的设备监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训
正确答案:查看最佳答案
第66题:工程建设合同是()合同。
A.主合同
B.从合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.无偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。
第68题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第69题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。
A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更
B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示
C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示
D.监理人应当同意承包人提出的变更
E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第71题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第72题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金
E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第75题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第76题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.石化等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第77题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。
A.正常的监理工作
B.附属工作
C.附加工作
D.额外工作
E.业主要求的工作
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第79题:属于非法分包工程的情况包括()。
A.将承包的全部工程分包给其他单位实施
B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位
C.将工程的主要部分交给其他单位实施
D.承接分包工程后进行再分包
E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施
正确答案:查看最佳答案
