一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工节能的规定。A选项，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的最低面积设计。B选项，临时设施占地面积有效利用率大于90%。D选项，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

第1题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。

第3题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。

A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强

D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第8题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。

A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出

C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉

正确答案:查看最佳答案

第14题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效

E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第17题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。

A.安装工程一切险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工程监理责任险

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。

A.有名合同.双务合同.有偿合同

B.有名合同.双务合同.不要式合同

C.无名合同.单务合同.要式合同

D.有名合同.单务合同.要式合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第20题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第21题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

第23题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

第24题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任，《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第25题:有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

正确答案:查看最佳答案

第26题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。

A.管理者

B.责任承担者

C.实施者

D.利益享有者

正确答案:查看最佳答案

第27题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.维修保养或正常检修的费用

C.设计错误引起的损失和费用

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第30题:对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.实用新型

B.方案设计

C.发明

D.外观设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第32题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。

A.继续履行合同

B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

C.向法院申请撤销该合同

D.向乙要求赔偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。

第33题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。

第34题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第35题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲的做法是合理的

B.丙对此应承担责任

C.乙对此应承担责任

D.乙对此不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列法律中，属于宪法相关法的是()。

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

第39题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第40题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。

A.准备.征求意见.修正.送审

B.征求意见.修正.送审.报批

C.准备.专家会审.征求意见.报批

D.准备.征求意见.送审.报批

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.

第42题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第162条规定，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致，因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用，并承担其损失。

第44题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

第45题:下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.抚恤金

D.偶然所得

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址.古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查.勘探.发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:建设工程施工许可证的申请主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目管理服务单位

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

第51题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于合同形式的说法，正确的是()。

A.合同必须用书面形式

B.口头形式属于合同其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。

A.级别管辖

B.地域管辖

C.仲裁管辖

D.移送管辖

正确答案:查看最佳答案

第54题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。P311.

第57题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

正确答案:查看最佳答案

第59题:以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是()。

A.对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

C.在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统

D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳.改善通风等低成本改造措

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()

A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。

第62题:法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，其生效由国家主席签署命令。下列各项中属于法律的是()。

A.《北京市人民政府令》

B.《建设工程勘察设计管理条例》

C.《中华人民共和国建筑法》

D.《建筑业企业资质管理规定》

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设工程合同可分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同和建设工程施工合同，其法定的形式是()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面都可以

D.其他形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于人民调解的说法，正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力

C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。P342.

第69题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案

第71题:对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。

A.动产物权以占有和交付为公示手段

B.动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付

C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人

D.动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外

E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定

B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于工程质量检测的说法，正确的有()。

A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的是()。

A.未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的

B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

C.伪造.擅自制造他人注册商标标识的

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标的

E.给他人的注册商标专用权造成其他损害的

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。

A.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳

B.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳

C.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

D.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

E.生育保险费，由职工自行缴纳

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《合同法》的规定，合同中有()情形的，免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因重大过失造成对方财产损失的

D.胁迫.欺诈行为的

E.因不可抗力造成损失的

正确答案:查看最佳答案

第78题:《绿色施工导则》中关于对临时用地指标.临时用地保护的规定说法正确的是()。

A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率不大于90%。

B.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

C.红线外临时占地应尽量使用荒地.废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形.地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

E.施工场地道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况

E.及时.如实报告生产安全事故

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖

C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列关于调解的说法正确的是()。

A.专业机构进行调解达成的调解协议对当事人具有合同约束力，可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力

B.仲裁调解书已经作出即具有法律约束力

C.法院调解具有法律约束力，一经签收即具有法律效力

D.人民调解的调解协议达成后双方可以共同向调解组织所地在基层人民法院申请司法确认调解协议

E.行政调解属于诉讼外调解，其达成的协议不具有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

第83题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。

第84题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修

正确答案:查看最佳答案

第86题:某公司将其所有的一处房产出租后，因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时，该公司因无力清偿，便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置，故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期，因而拒绝搬出。对此，下列表述中合理的说法是()。

A.银行无权解除租赁合同

B.抵押厂房的行为无效

C.银行有权解除租赁合同

D.该公司有权抵押房产

E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此，本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效，且租赁权设定于抵押权之前，银行无权解除租赁合同，原承租人有权继续使用该房屋，直到租赁期满为止。

第87题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。

A.工程项目竣工验收报告

B.图纸会审和技术交底记录

C.设计变更通知单

D.隐蔽验收记录及施工日志

E.安全技术资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任。E选项，实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是建设单位应具备的开工条件。

第91题:根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有()。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B.人民法院对保全财产予以查封

C.监察机关给予机关工作人员降级处分

D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E.行政拘留

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

正确答案:查看最佳答案

第93题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:下列关于建造师的继续教育说法正确的是()。

A.各省级住房城乡建设主管部门组织注册建造师参加继续教育

B.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时

C.继续教育完成规定学时并测试合格后取得的《注册建造师继续教育证书》是建造师申请注册的重要依据

D.每一注册有效期内充抵继续教育的学时累计不得超过30学时

E.注册建造师应在企业注册所在地选择中国建造师网发布的培训单位接受继续教育

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列情形中，不得撤销的要约包括()。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约人明确表示要约不可以撤销

C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人

D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

E.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于工程总承包的说法正确的是()。

A.装配式建筑必须采用工程总承包模式

B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包

C.工程总承包评标可以采用综合评估法

D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理

E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程检验评定资料

D.工程结算资料

E.材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设工程债的产生根据有()。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年江西省南昌一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！