一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证.自检合格证明和()。

A.生产企业资质证明

B.生产企业执业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案

第3题:在正常使用条件下，基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期.供冷期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A.B.C选项不确切，D是最符合题意的。

第5题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项A，建设单位与施工单位协商一致，可以合理地调整工期，选项B，暴(同音字)破作业，由建设单位办理批准手续，选项D建设单位不需要告知施工企业。

第10题:关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第13题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向批准机关申请延续

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

D.改办开工报告

正确答案:查看最佳答案

第17题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。

第18题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《标准化法》的规定，标准包括国家标准.行业标准.地方标准和团体标准.企业标准，其中()可分为强制性标准和推荐性标准。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.国家标准

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。

A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出

C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某工程项目，发.承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位()。

A.无须承担保修责任

B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修

D.维修事宜另行协商

正确答案:查看最佳答案

第23题:发明专利权的期限为()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第24题:在下列建设工程债的法律关系中，正确的是()。

A.施工现场的塔吊倒塌砸伤行人是侵权之债，由施工单位承担责任

B.供应商向施工单位交付建筑材料是合同之债

C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号是无因管理之债

D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资是不当得利之债

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出，以免事后产生纠纷。《合同法》还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材料破损的损失。

第28题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。

A.赔偿损失

B.停止侵害

C.恢复原状

D.消除危险

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。

A.是否达到工程使用功能要素

B.是否适用施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

第30题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:下列情况中，不属于建设工程代理行为的终止情况为()。

A.甲厂委托乙购买钢筋，乙按照规定的时间和要求完成了任务

B.甲厂觉得乙不符合代理的要求，取消了对乙的委托

C.甲厂因为经营不善而倒闭，导致乙的代理权限消失

D.甲厂的法定代表人死亡

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.建筑业企业资质分三个序列，每个序列均划分为若干资质类别和等级

B.企业转包或违法分包的，资质许可机关2年内不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业因净资产.人员不符合资质条件，被责令整改期间，不得申请资质升级.增项，但可以承揽新工程

D.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供资质证书原件

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项，因发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担责任。B选项，因发包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，如返修后验收不合格的，发包人可以减少支付工程价款，D选项，未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，除主体结构和地基基础外，其余部分工程质量责任由发包人承担。

第34题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第35题:环境保护设施的竣工验收，应当()。

A.单独申请并单独验收

B.与主体工程一同申请并同时组织验收

C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行

D.在主体工程验收结束后单独组织

正确答案:查看最佳答案

第36题:2010年3月12日，张某与王某因合同纠纷引发诉讼，张某委托某律师事务所的李律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则李律师有权代为()。

A.变更诉讼请求

B.提起上诉

C.进行和解

D.参加辩论

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。

A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可

B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施并进行审批

C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业，可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效

D.发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全时，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

第42题:某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。

第43题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。

A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书

B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造

C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧

D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验

正确答案:查看最佳答案

第44题:李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的

B.患职业病的

C.工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业跌落的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案

第47题:甲乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。

第48题:根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是()。

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。

第49题:施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第50题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

第51题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用太高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了一年零5个月。根据《劳动合同法》的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

正确答案:查看最佳答案

第53题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。P311.

第56题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列情形中属于效力待定合同的有()。

A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍

B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金

C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买

D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()。

A.继续要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.及时向有关主管部门报告

D.协助施工单位消除隐患

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲公司欲开西门需借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定:甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第63题:以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证.审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。

A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.工业废水处理达标后排入河流

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。

A.施工需要并按规定通过审查

B.施工进度的要求

C.主要设备材料订货的要求

D.施工安全的要求

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《民事诉讼法》的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告所在地

C.合同签订地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案

第69题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失

D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人

B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出

E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:物权包括所有权.担保物权及用益物权，下列各项中属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.担保权

D.土地承包经营权

E.地役权

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有()。

A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目

B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目

C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目

D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目

E.使用有限公司资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押

B.动产既可用于抵押,也可用于质押

C.动产既可用于抵押,但不可用于质押

D.不动产可用于抵押,但不可用于质押

E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

正确答案:查看最佳答案

第77题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。

A.制作调解书

B.制作仲裁书

C.驳回申请

D.撤消案件

E.要求当事人撤回申请

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。

A.经检验达不到安全技术标准规定的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有()。

A.劳动合同的试用期次数最多为2次

B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内

C.劳动合同的试用期最长为6个月

D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖

B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列选项中属于部门规章的有()。

A.《北京市招标投标条例》

B.《工程建设项目施工招标投标办法》

C.《建设项目环境保护管理条例》

D.《安全生产许可证条例》

E.《评标委员会和评标方法暂行规定》

正确答案:查看最佳答案

第83题:使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。

A.经检验达不到安全技术标准规定的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

正确答案:查看最佳答案

第84题:有下列()情形之一的，应急预案应当及时修订并归档。

A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的

B.应急指挥机构及其职责发生调整的

C.面临的事故风险发生重大变化的

D.应急资源发生变化的

E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:施工单位在施工时，应在()等危险部位，设置明显的.符合国家标准的安全警示标志。

A.施工现场入口处

B.楼梯口

C.电梯井口

D.现场办公室

E.基坑边沿

正确答案:查看最佳答案

第86题:6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还50万元

E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。

A.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳

B.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳

C.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

D.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

E.生育保险费，由职工自行缴纳

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

C.注册商标每次续展注册的有效期为10年

D.注册商标不能转让

E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包

B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包

C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成

E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第93题:建设工程债的产生根据有()。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:甲将一设备出租给了乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有()。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能白认倒霉

E.乙应承担给丙造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人未按约定工期完工的

B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人擅自将专业工程分包的

D.承包人将工程转包的

E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:在建设工程施工合同中，根据我国《合同法》的规定，认定无效的情形有()。

A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

C.建设工程主体结构分包的

D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

E.建设工程合同应当采用书面形式，未采用书面合同的

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色

E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列关于建造师的继续教育说法正确的是()。

A.各省级住房城乡建设主管部门组织注册建造师参加继续教育

B.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时

C.继续教育完成规定学时并测试合格后取得的《注册建造师继续教育证书》是建造师申请注册的重要依据

D.每一注册有效期内充抵继续教育的学时累计不得超过30学时

E.注册建造师应在企业注册所在地选择中国建造师网发布的培训单位接受继续教育

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年云南省一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！