[点击进入山西省太原注册监理工程师真题]
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第1题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第2题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
正确答案:查看最佳答案
第3题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。
A.排除了法院的诉讼管辖
B.仲裁机构应予以认可
C.承包人必须接受
D.不具有强制性的约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列有关终止合同的说法，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同
正确答案:查看最佳答案
第5题:在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。
A.方案设计文件
B.初步设计文件
C.施工图设计文件
D.设计概算文件
正确答案:查看最佳答案
第6题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。
A.5
B.7
C.10
D.15
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。
第8题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
第9题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。
A.10
B.15
C.30
D.40
正确答案:查看最佳答案
第11题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
正确答案:查看最佳答案
第12题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。
A.投标人须知
B.招标公告
C.图纸
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.协商解决单位
正确答案:查看最佳答案
第14题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第15题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。
A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
第17题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。
第18题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:()负责支付咨询顾问费用，()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理
正确答案:查看最佳答案
第20题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。
A.提前竣工的机器设备要求
B.发包人为赶工应提供的方便条件
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
正确答案:查看最佳答案
第21题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。
A.承包人承担影响正常施工的费用
B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期
C.承包人只给予发包人顺延相应工期
D.发包人和承包人共同承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:关于工程变更的说法，错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担
正确答案:查看最佳答案
第23题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。
A.公平
B.科学
C.独立
D.公正
正确答案:查看最佳答案
第24题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。
A.通知中标结果，但不退还投标保证金
B.通知中标结果并退还投标保证金
C.不通知中标结果，但退还投标保证金
D.不通知中标结果，也不退换投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于保证人资格的说法，正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第27题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第28题:施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
正确答案:查看最佳答案
第29题:某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于()签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.超越经营范围
D.无效代理
正确答案:查看最佳答案
第30题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。
A.公开招标和邀请招标
B.邀请招标和议标
C.公开招标.邀请招标和议标
D.公开招标和议标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时，往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第32题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第33题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第34题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
A.工程总投资超过预期金额
B.因承包人原因导致工期延长
C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故
D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加
正确答案:查看最佳答案
第35题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7，14
B.21，14
C.14，21
D.14，7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第36题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
第37题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
正确答案:查看最佳答案
第38题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。
A.等同于
B.高于
C.低于
D.相当于
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成，采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第40题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可
正确答案:查看最佳答案
第41题:在索赔管理任务中，工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。
A.严密性
B.正确性
C.合理性
D.周密性
正确答案:查看最佳答案
第42题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
正确答案:查看最佳答案
第44题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。
A.转账结算
B.电子结算
C.现金支付
D.托收承付
正确答案:查看最佳答案
第45题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。
A.发包人承担费用和工期损失
B.承包人承担费用和工期损失
C.承包人承担费用，但工期给予顺延
D.发包人承担费用，但工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。
A.可自行
B.报经委托人同意后
C.与委托人协商后
D.经委托人同意并征得承包人同意后
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工监理招标人选择中标人的基本原则是()。
A.基于能力的选择.
B.基于资源的选择
C.基于创新的选择
D.基于报价的选择
正确答案:查看最佳答案
第48题:监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的()酬金额。
A.正常工作
B.附加工作
C.额外工作
D.所有工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第51题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第52题:合同主体的权利表现为()。
A.有权按照自己的意志作出某种行为
B.必须按照对方的要求不得作出某种行为
C.当权利受到侵害时要求法律保护
D.按照合同要求完成某种行为
E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为
正确答案:查看最佳答案
第53题:监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()。
A.推迟试验，等待工程师出席
B.自行试验
C.将试验记录送工程师
D.质量是否合格由实验数据判定
E.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格
正确答案:查看最佳答案
第54题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:在委托监理合同中，监理人享有()。
A.选择工程总承包人的建议权
B.对工程规模.设计标准等的审批权
C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权
D.合同范围内工程款支付的审核和签认权
E.一切工程变更的批准权
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。
A.工程移交证书
B.工程接受证书
C.履约证书
D.缺陷责任期终止证书
E.工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第57题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第58题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第59题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
正确答案:查看最佳答案
第60题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第61题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第62题:工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括()。
A.合同工作范围内写明的服务内容
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作
正确答案:查看最佳答案
第63题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第64题:《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有()。
A.双方协商
B.去造价管理部门
C.调解
D.去质监部门
E.仲裁
正确答案:查看最佳答案
第65题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
正确答案:查看最佳答案
第66题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。
A.没有代理权而为代理行为
B.超越代理权限为代理行为
C.代理权终止为代理行为
D.表见代理
E.转代理
正确答案:查看最佳答案
第68题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；
B.依法可以转让的股份.股票；
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列属材料采购合同主要条款的有()。
A.技术标准和质量要求
B.材料数量及计量方法
C.担保
D.保险
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第75题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第77题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。
A.工程检查记录
B.资质证明
C.试验报告
D.工程变更单
E.复验报告
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。
第79题:关于无权代理的说法，正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。
