[点击进入山西省太原注册监理工程师在线考试试题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第1题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第2题:执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格
正确答案:查看最佳答案
第3题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。
A.格式条款
B.仲裁条款
C.固定条款
D.质量条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是()。
A.保证
B.质押
C.定金
D.留置
正确答案:查看最佳答案
第5题:在建设工程施工过程中,工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行,并给承包人造成损失,但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题,则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段J进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
正确答案:查看最佳答案
第9题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,下列说法不正确的是()。
A.应立即通知合同另一方当事人和监理人
B.如果没有采取有效措施导致损失扩大,应对全部损失承担责任
C.如果不可抗力的影响持续时间较长,应及时提交中间报告,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告
D.不能按期竣工的,应合理延长工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:通用条件规定以投标截止日前第28天定义为(),其作用是作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.“划分日”
B.“基准日”
C.“合作日”
D.“起点日”
正确答案:查看最佳答案
第11题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于合同履行地点不明确的处理方法中,不正确的是()。
A.给付货币的,在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的,在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的,在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约,设计人应返还委托人()万元。
A.10
B.20
C.2
D.4
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列承担缔约过失责任的情形中,不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。
A.故意隐瞒标的物的瑕疵
B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
正确答案:查看最佳答案
第15题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第16题:在监理合同的履行过程中,委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务,其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。
A.物质服务
B.人员服务
C.技术服务
D.信息服务
正确答案:查看最佳答案
第17题:采用设计施工总承包,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第18题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。
A.工程破土动工之日
B.工程投入使用之日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程师颁发履约证书之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。
A.监理工程师和业主
B.监理工程师和初步设计原批准单位
C.监理工程师和上级主管部门
D.监理工程师和原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
第21题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第22题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察,但两次考察的间隔时间不少于()天。
A.80
B.100
C.120
D.140
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款500万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A.还有100万元
B.还有150万元
C.还有190万元
D.全部消灭
正确答案:查看最佳答案
第24题:工程施工质量不符合要求时,经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。
A.予以验收
B.有条件验收
C.重新进行验收
D.专门验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第26题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。
第27题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。
A.工程质量标准
B.工期
C.工程变更
D.质量与安全
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:当委托人因故要求中途终止设计时,应及时通知设计人,已付的设计费()。
A.全部退回
B.选退回,另作补偿处理
C.不退,就此结束合同双方义务
D.不退,并还应按实际所耗工时补齐费用
正确答案:查看最佳答案
第29题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。
A.投标人须知
B.招标公告
C.图纸
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
第30题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。
A.合同目的
B.索赔起因
C.索赔的合同依据
D.索赔事件的性质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的,业主雇用其他人完成后,可从()中将这笔费用扣除。
A.预付款
B.履约保函
C.保留金
D.索赔款
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中,正确的是()。
A.有权直接单独确定索赔处理结果
B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
C.在收到索赔通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果
正确答案:查看最佳答案
第33题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第35题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设工程施工合同示范文本中,属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。
A.建设项目所依据的国家计划被取消
B.战争
C.动乱
D.协议条款内约定等级以上的地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则()。
A.该项索赔视为已经批准
B.该项索赔视为已被拒绝
C.该项索赔尚待批准
D.承包商应进一步提交索赔证据
正确答案:查看最佳答案
第38题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:设计人提交初步设计文件后3日内,发包人应支付设计费总额的()
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第41题:某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中,正确的是()。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续,承包人承担费用
C.承包人办理申报手续,发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误,留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权;选项B错误,留置权以债权人合法占有对方财产为前提;选项C错误,留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。
第43题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列财产可以作为抵押物的是()。
A.学校.幼儿园的教学设施
B.依法被查封.扣押.监管的财产
C.所有权.使用权不明或者有争议的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋
正确答案:查看最佳答案
第45题:设计招标文件的内容不包括()。
A.设计依据
B.工程项目应达到的技术指标
C.具体的工作量
D.项目限定的工作范围
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。
第48题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由()承担责任。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和工程师
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。
A.没有代理权而为代理行为
B.超越代理权限为代理行为
C.代理权终止为代理行为
D.表见代理
E.转代理
正确答案:查看最佳答案
第51题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第52题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第53题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第56题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:查看最佳答案
第57题:依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括()。
A.办理临时用地.停水.停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:监理工程师书面指示进行某项检查试验,届时他既未出席又没发布其他指令,承包商应()。
A.推迟试验,等待工程师出席
B.自行试验
C.将试验记录送工程师
D.质量是否合格由实验数据判定
E.不必试验,书面请求工程师承认该部分产品合格
正确答案:查看最佳答案
第59题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第60题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人可按违约金执行
D.当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应履行债务
E.合同中未约定违约金,当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第64题:《合同法》规定,解决合同纠纷的方式有()。
A.双方协商
B.去造价管理部门
C.调解
D.去质监部门
E.仲裁
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第66题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第68题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。
第69题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
正确答案:查看最佳答案
第71题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第72题:进行施工招标应满足的条件包括()。
A.概算已批准
B.有满足施工需要的施工图纸
C.已选择了监理单位
D.建设资金来源已落实
E.已有建筑许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第74题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第75题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第76题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第77题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。
A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益
B.因重大误解而订立
C.在订立合同时显失公平
D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立
E.违反法律.行政法规强制性规定
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山西省太原注册监理工程师在线考试试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
正确答案:查看最佳答案