[点击进入注册监理工程师考试题目]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第2题:合同当事人一方提出变更合同要求,在双方就变更内容协商期间,合同应()。
A.立即停止执行
B.继续有效
C.宣告无效
D.对要求变更的条款部分无效
正确答案:查看最佳答案
第3题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。
A.设计单位代表
B.施工单位主管技术人员
C.专业监理工程师
D.施工单位项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。
A.合同目的
B.索赔起因
C.索赔的合同依据
D.索赔事件的性质
正确答案:查看最佳答案
第5题:在任何情况下,建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。
A.保险单列明的建筑期保险终止日
B.工程所有人对全部工程验收合格之日
C.工程所有人实际占用全部工程之日
D.工程所有人使用全部工程之日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。
第6题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:设计施工总承包合同中,关于保险责任的说法,错误的是()。
A.如果承包人未按合同约定办理保险,发包人可代为办理,费用由发包人承担
B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保
C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保
D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《施工合同标准文本》的规定,合同工期自()起计算。
A.监理人下达开工通知之日
B.实际开工之日
C.合同中约定的开工日
D.开工通知中载明的开工日
正确答案:查看最佳答案
第9题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。
A.项目监理机构
B.监理单位
C.总监理工程师
D.监理单位的法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行;选项C错误,为了使工程施工顺利开展,避免指令冲突及尽量减少合同争议,发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;选项D错误,如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由发包人负责赔偿。参见教材P77。
第11题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第13题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产,D项属于动产。
第15题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第16题:依据标准施工合同通用条款的规定,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和承包人按比例
正确答案:查看最佳答案
第17题:下列关于中标人选定原则的说法,不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:查看最佳答案
第18题:施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
第20题:某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,故未按时支付预付款,是订购方行使的()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案:查看最佳答案
第21题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:由题意可知答案为90天。
第22题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。
第23题:发包人应在双方计量确认后()天内,向承包人支付工程款(进度款)。
A.7
B.10
C.14
D.28
正确答案:查看最佳答案
第24题:业主与监理单位签订的监理合同文件,除监理委托合同外,还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等,这些文件发生矛盾时,应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是()。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件
正确答案:查看最佳答案
第26题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
正确答案:查看最佳答案
第27题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。
第28题:施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
正确答案:查看最佳答案
第29题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议,标准条件规定的处理原则是()。
A.按监理单位违约对待,追究其责任
B.拒付全部酬金
C.拒付有异议部分酬金,但不能拖延其他无异议酬金项目的支付
D.先按通知书支付,如审核后与通知书的金额不符,在后阶段支付款中扣除
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第31题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列关于设计合同的表述中,不正确的是()。
A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
B.设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金
C.如果发包人未能按时支付定金,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延
D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金,设计人收到定金为设计开工的标志
正确答案:查看最佳答案
第32题:可以不依法公开招标的项目是()。
A.全部使用国有资金投资的工程项目
B.国有资金投资占控股的工程项目
C.国有资金投资占主导地位的工程项目
D.总投资在3000万元人民币以上项目
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设监理招标的最大特点是()。
A.非常注重监理单位的报价
B.邀请招标人较多
C.很注重监理单位能力的选择
D.很注重监理单位的资金状况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,关于设计成果的说法,错误的是()。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第37题:(1)关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。
第38题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,下列关于这种情况的法律关系特点的表述,不正确的是()。
A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任
B.在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务
C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,债权人有权直接追究第三人的违约责任
D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变
正确答案:查看最佳答案
第39题:有关建设工程材料设备采购合同的特点,下列说法中正确的是()。
A.出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产所有权为目的
B.买受人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价
C.买卖合同是双务.无偿合同
D.除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并以实物的交付为合同成立的条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第41题:()不是处理无效合同的财产后果形式。
A.追究责任者责任
B.返还财产
C.追缴财产
D.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第42题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第43题:某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中,正确的是()。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续,承包人承担费用
C.承包人办理申报手续,发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案:查看最佳答案
第44题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
第45题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。
第47题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B,监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知;选项D,经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。
第48题:根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是()。
A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
第49题:承包人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第52题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第53题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第54题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第55题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第56题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。
A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案:查看最佳答案
第57题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第58题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案:查看最佳答案
第59题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第60题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第61题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第62题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第63题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第64题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案
第65题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
第66题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第67题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容,正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受,视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
正确答案:查看最佳答案
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划,分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三,依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受。如果交货时间不能接受,视为非响应投标。第四,在可接受范围内的评定方法是,依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上,形成评审价格。第五,提前交货不考虑降低评标价。
第68题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
第69题:工程建设合同是()合同。
A.主合同
B.从合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.无偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第71题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第74题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第75题:施工合同的当事人包括()。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第77题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案