[点击进入2023年一级建造师法律法规题库]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,迟延交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()
A..*拟安全生产许可证并限期整顿
B.停止生产,并处罚款
C.撒销安全生产许可证
D.吊销安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
第2题:债的发生根据中,()是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务。
A.侵权
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,属于承揽业务不良行为认定标准是()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的
B.未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的
C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。
A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的,应当予以撤销
B.超越法定职权作出准予注册许可的
C.没有按照规定期限内继续教育的
D.违法法定程序做出准予注册许可的
正确答案:查看最佳答案
第5题:在买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.合同成立
B.标的物交付
C.合同生效
D.支付货款
正确答案:查看最佳答案
第6题:投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。
A.由工商行政管理机关吊销营业执照
B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格
C.构成犯罪的,有关责任人和单位要承担相应的刑事责任
D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
第8题:2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第9题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于建设工程质量保修书,说法正确的是()。
A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任
C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的,按照法定期限保修
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为50年
正确答案:查看最佳答案
第12题:甲委托乙代理其出售某处房产,乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同,将该房产卖给丙,乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度,甲遭受的损失应由()承担。
A.丙
B.乙
C.甲.乙连带
D.乙.丙连带
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
正确答案:查看最佳答案
第14题:某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更,则该合同变更的效力应当表述为()。
A.变更的效力仅及于变更的部分
B.未变更部分效力不确定
C.已履行部分应恢复原状
D.当事人丧失赔损请求权
正确答案:查看最佳答案
第15题:某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列关于保证担保的说法,正确的是()。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的,保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的,须取得保证人书面同意
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于一级建造师注册说法,正确的是()。
A.取得资格证书的人员,经过注册才能以建造师名义执业
B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者,可自资格证书签发之日起三年内提出申请,未按期申请的,不予注册
D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出
正确答案:查看最佳答案
第18题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同,其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等,并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时,承运司机发现路况很差,便自作主张绕道行驶,由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后,甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后,甲公司材料员发现个别材料有破损。对此,下列选项中正确的是()。
A.乙应赔偿甲破损材料损失
B.甲有责任承担破损材料损失
C.甲应负担增加的运费
D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《合同法》规定,承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的,托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此,C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况,并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中,如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出,以免事后产生纠纷。《合同法》还规定,收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的,视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中,甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议,因而有责任承担材料破损的损失。
第19题:在下列建设工程债的法律关系中,正确的是()。
A.施工现场的塔吊倒塌砸伤行人是侵权之债,由施工单位承担责任
B.供应商向施工单位交付建筑材料是合同之债
C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号是无因管理之债
D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资是不当得利之债
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
B.古文化遗址,古墓
C.某公民收藏的古玩字画
D.国有企业收藏的文物
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于委托合同法律特征的说法,正确的是()。
A.应当是有偿合同
B.委托事务只能是法律行为
C.受托人不得转委托
D.是一种典型的提供劳务的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《招标投标法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人()。
A.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件
B.撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收
C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件,并书面通知招标人
D.须经过招标人同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件
正确答案:查看最佳答案
第23题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地,便委托当地老同学李某代办此事,双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询,挑选出一块令张经理满意的地皮,并做好了办理相关手续前的各种准备工作,但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此,下列表述中除()以外都是合理合法的。
A.张经理应提供委托事务的必要费用
B.张经理可以不向李某支付报酬
C.张经理可以向李某支付相应的报酬
D.委托合同必须是有偿的
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列各项中属于行政处分的方式是()。
A.没收非法财产
B.吊销营业执照
C.行政拘留
D.警告.记过.撤职.开除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在文物保护单位的保护范围之外,划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域,称为()。
A.建设控制地带
B.文物保护范围
C.城市紫线
D.城市黄线
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法实施条例》规定,文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围之外,划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。
第26题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。
A.按中标无效处理
B.视为放弃投标
C.按废标处理
D.视为放弃中标项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。
第27题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明(),人民法院应与准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
正确答案:查看最佳答案
第29题:某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担()。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.交纳罚金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损失。
第30题:下列关于城市建设用地使用权的表述中,正确的是()。
A.城市建设用地使用权,可在土地地表.地上或地下分别设立
B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权
C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让
D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于工程质量争议处理的说法,正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的,应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任,施工企业不承担返修义务
正确答案:查看最佳答案
第32题:全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经()批准后再划定公布。
A.国务院文物行政部门
B.国家发改委
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
第33题:某商业中心在竣工交付使用后,由于区域地震造成墙体裂缝,则修复费用应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定,该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A.甲
B.乙
C.丙
D.三家施工单位约定
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《固体废物污染环境防治法》,下列处置危险废物的方式中,不符合国务院环境保护行政主管部门规定,应当缴纳危险废物排污费的方式是()。
A.填埋
B.热解
C.堆肥
D.焚烧
正确答案:查看最佳答案
第36题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤,直接经济损失2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全隐患且情况严重的,应当()。
A.要求施工单位整改,并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改,并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工,并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位
正确答案:查看最佳答案
第38题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《担保法》,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同()。
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于商标专用权的说法,正确的是()。
A.商标专用权是一种有形财产权
B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请
C.注册商标的有效期为10年
D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项,安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项,安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,也不承担未修葺的保险责任。C选项,试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第43题:根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任.P12.
第44题:关于建设工程见证取样,说法正确的是()。
A.施工人员对防水材料,应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样
B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%
C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样
D.样品应当有标识和封志,由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:下列关于法的效力层级的表述,错误的是()。
A.宪法至上
B.上位法优于下位法
C.一般法优于特别法
D.新法优于旧法
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据现行规定,招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人,2014年3月8日发出了中标通知书,2014年3月12日中标人收到了中标通知书,则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2014年3月16日
B.2014年3月31日
C.2014年4月7日
D.2014年4月8日
正确答案:查看最佳答案
第48题:因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P62“3.企业发生合并.分立.改制的资质办理”第2段。
第49题:施工单位所承建的某办公楼,没有经过验收建设单位就提前使用。3年后,办公楼主体结构出现质量问题,下面说法正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任
B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任
C.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D.由于建设单位提前使用,施工单位不需要承担保修责任
正确答案:查看最佳答案
第50题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同,应甲要求,乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息,也未履行妥善包装的义务,且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃,导致运输工具损毁。对此,下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因托运人托运货物时的过错,造成多式联运经营人损失的,即使托运人已经转让多式联运单据,托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此,甲公司应承担损害赔偿责任。
第51题:某市的一个水处理工程项目,属于政府采购项目。关于其发包情况,说法正确的是()。
A.施工单项合同估算价350万元的,应当招标发包
B.重要设备采购单项合同估算价180万元的,应当招标发包
C.以暂估价形式包含在总承包合同范围内的项目,即使属于招标范围且达到法定规模,可以不招标
D.对于不招标的项目,应当采用竞争性谈判或单一来源采购方式采购
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
第53题:按照《建筑业企业资质管理规定》,企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,可以()
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
第54题:施工人员对设计结构安全的试块,试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:以下关于建筑节能的说法,错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于建设工程代理的说法,正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的,可以不委托招标代理,选项B代理人可以单方辞去委托,选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。
第57题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中,正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的,总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带责任的每个债务人,都负有清偿部分债务的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后,乙将其交由丙公司送货。运送过程中,甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回,由此增加了运费。对此,下列说法中错误的是()。
A.甲有任意解除合同权
B.乙应与丙协商后方可变更运输
C.乙有任意变更运输权
D.乙应支付丙由于变更增加的运费
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。
A.软件著作权属于软件开发者
B.接受他人委托开发的软件,其著作权属于委托人所有
C.软件著作权需合理使用
D.自然人的软件著作权,保护期为自然人死亡后50年
正确答案:查看最佳答案
第60题:《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从()起算。
A.招标公告发布之日
B.领取招标文件之日
C.提交投标文件的截止之日
D.资格预审结束之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在工程建设中,如果拟采用的新技术.新工艺.新材料不符合现行强制性标准规定的,应当由()组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位
正确答案:查看最佳答案
第62题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的,施工许可证()。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:专利权保护的最主要对象是()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.著作权作品
正确答案:查看最佳答案
第65题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于仲裁协议的效力的说法,正确的是()。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的,可以在仲裁过程中随时提出
B.如果合同终止,则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的,则仲裁协议无效
E.合同的变更.解除.终止或者无效,不影响仲裁协议的效力,体现出仲裁协议的独立性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点,有三个要点应把握,轮番命题:哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?
第68题:根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。
A.20%
B.30%
C.25%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围,重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列关于债权表述,正确的是()。
A.债权既可能通过当事人约定也可能根据法律规定产生
B.债的关系中权利人和义务人都是特定的人
C.权利人要求义务人不为一定行为的权利,例如居民要求施工单位夜间停止噪声施工,也属于债权
D.甲.乙两单位签订了供货合同,但因丙单位的原因,乙未能按时收到货,则甲.乙均可以向丙提出索赔
E.建设单位拖欠工程进度款.施工单位拒绝修复质量缺陷,均构成侵权之债
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。
A.折价补偿
B.赔偿损失
C.合同解除
D.继续履行
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《环境噪声污染防治法》,关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法,正确的有()。
A.产生环境噪声污染的企业事业单位,拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报批
B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治
C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位,限期治理
D.产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治理,并按照国家规定缴纳超标准排污费
E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定
正确答案:查看最佳答案
第75题:建筑节能工程存在下列()问题时,按照规定应重新组织验收。
A.验收组织机构不符合法规及规范要求
B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告
C.验收人员不具备相应资格的
D.验收各方主体验收意见不一致
E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程项目验收存在以下问题之一的,应重新组织建筑节能工程验收:(L)验收组织机构不符合法规及规范要求的;(2)参加验收人员不具备相应资格的;(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;(4)验收程序和执行标准不符合要求的;(5)各方提出的问题未整改完毕的。
第76题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定,我国目前主要采取的节能激励措施包括()。
A.安排专项节能财政资金
B.给予节能产业税收优惠
C.对节能项目信贷支持
D.节能价格策略
E.限制高能耗进口
正确答案:查看最佳答案
第77题:工程监理单位的义务包括()。
A.依法承担工程监理业务
B.对有隶属关系或其他利害关系的回避
C.依法对设计文件进行技术交底
D.依法参与建设工程质量事故分析
E.依法实行工程监理
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。
A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失,施工单位可以就此向建设单位要求赔偿
B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期
C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于工程建设缺陷责任期的说法,正确的有()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.发包人原因导致竣工延迟的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,工程自动进入缺陷责任期
E.承包人原因导致竣工延迟的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人搜权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C..经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
正确答案:查看最佳答案
第81题:关于社会保障费缴纳主体的说法,正确的是()
A.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
B.基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳
C.生育保险费,由职工自行缴纳
D.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
E.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法,正确的有()。
A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效
B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权
C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同
D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力
E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同撤销权的行使。A选项合同被撤销后,同无效合同一样,没有效力,但解决争议的条款有效。C选项,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由起1年内可以行使撤销权。
第83题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款,其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。
A.地基基础和主体结构为50年
B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年
C.电气管线.给水排水管道为50年
D.供热与供冷系统为1年
E.装饰装修工程为1年
正确答案:查看最佳答案
第84题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人(),致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
E.提供的主要建筑材料.建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:《招标投标法》规定,投标文件()的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.满足招标文件各项要求,并且报价最低
D.满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低
E.满足招标文件各项要求,并且经评审价格最高
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位转包()。
A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的
B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的
C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理
D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的
E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
正确答案:查看最佳答案
第87题:下列关于意外伤害保险的表述,正确的是()。
A.意外伤害保险费由施工单位支付
B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
C.实行施工总承包的,由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费
D.保险费率提倡差别费率和浮动费率
E.投保实行不计名和不计人数的方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.资格审查分为资格预审.资格中审和资格后审
B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告
D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会
E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查
正确答案:查看最佳答案
第89题:建筑工程的保修范围应当包括()。
A.地基基础工程.主体结构工程
B.屋面防水工程和其他土建工程
C.电气管线.上下水管线的安装工程
D.供热.供冷系统工程
E.门窗工程
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。
A.项目经理李某
B.法定代表人张某
C.总经理董某
D.技术负责人
E.安全总监
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有()。
A.劳动合同的试用期次数最多为2次
B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内
C.劳动合同的试用期最长为6个月
D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《工伤保险条例》,可以认定为工伤或者视同工伤的有()。
A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作,旧伤复发
B.张某患病后,精神抑郁,酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中,发生交通事故受伤,该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦,一怒之下,拿剪刀将自己的胸脯刺伤
E.牛某因失恋,上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀
正确答案:查看最佳答案
第93题:下列选项中,违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。
A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖,评标时可以加2分
B.限定投标企业必须具有总承包资质
C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料
D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E.单独组织某投标人踏勘现场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定,下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括()。
A.律师
B.当事人的近亲属
C.被推荐的公民
D.法律工作者
E.当事人所在单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师.基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区.单位以及有关社会团体推荐的公民
第96题:关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()。
A.基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
D.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
E.生育保险费,由职工自行缴纳
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法,正确的有()
A.项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施,经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包
B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包
C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省级人民政府建设行政主管部门批准,可以由外资建筑业企业独立承揽
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业,建筑工程主体的施工必须由其自行完成
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包,应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。
正确答案:查看最佳答案
第98题:某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.面临的事故风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E.单位经营情况发生变化的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!