[点击进入监理工程师题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定,成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,可以由招标人直接确定。
第1题:风险管理过程中,()的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。
A.风险识别
B.风险分析与评价
C.风险对策的决策
D.风险对策的实施
正确答案:查看最佳答案
第2题:工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动,这是其经营活动基本准则()的要求。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.科学
正确答案:查看最佳答案
第3题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。
A.会议协调法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款。
第5题:所谓工程建设强度,是指()。
A.工程结构所能承受的强度
B.政府对工程建设管理的力度
C.单位时间内投入的工程建设资金的数量
D.单位时间内投入的工程建设人员的数量
正确答案:查看最佳答案
第6题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:下列关于工程监理企业组织形式的说法中,正确的是()。
A.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币500万元
B.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元
C.有限责任该公司由200人以下股东出资设立
D.设立股份有限公司,应当由2人以上.50人以下为发起人,其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所
正确答案:查看最佳答案
第8题:监理有限责任公司的账目()。
A.必须公开
B.应当公开
C.可以公开
D.可以不公开
正确答案:查看最佳答案
第9题:在设计过程中,需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调,这种协调()。
A.仅限于同一专业之间的协调
B.仅限于不同专业之间的协调
C.可能是同一专业之间的协调,也可能是不同专业之间的协调
D.表现为不同设计深度的协调
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:建设工程在可调价格合同条件下,发生了一起通货膨胀风险事件,则()。
A.业主不存在风险
B.业主的风险很大
C.承包商的风险很大
D.承包商不存在风险
正确答案:查看最佳答案
第11题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第12题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第13题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第14题:我国的《建设工程监理规范》适用于()。
A.施工阶段质量监理
B.施工阶段全方位监理
C.工程建设全过程质量监理
D.工程建设全过程的全方位监理
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人,不包括发包人,因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第16题:承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用()。
A.工程款支付申请表
B.报验申请表
C.工程材料报审表
D.工程竣工报验单
正确答案:查看最佳答案
第17题:中外合作企业的合作期满时,企业的全部固定资产()。
A.归中国合作者所有
B.归外国合作者所有
C.按原合同约定的比例折价处理
D.另签协议折价处理
正确答案:查看最佳答案
第18题:()往往是设备工程监理的主要工作对象。
A.小型设备工程
B.中型设备工程
C.大型设备工程
D.大中型设备工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:建设工程的目标控制是一个()。
A.循环过程
B.有限循环过程
C.无限循环过程
D.非循环过程
正确答案:查看最佳答案
第20题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定,除专用合同条款另有约定外,建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.发包人
B.承包人以发包人和承包人的共同名义
C.分包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第21题:风险识别具有()。
A.客观性
B.重复性
C.确定性
D.不确定性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:()是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。
A.工程建设强度
B.工程建设工期
C.工程建设投资
D.建设工程复杂程度
正确答案:查看最佳答案
第23题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。
A.经营方针
B.经营目标
C.经营业绩
D.经营文化
正确答案:查看最佳答案
第24题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师,以下说法中正确的是()。
A.自行更换后通知委托人
B.自行更换,无需通知委托人
C.需报告委托人,未经同意不得更换
D.项目监理机构的主要人员应保持稳定,监理业务完成前不得更换
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:对材料.设备采购,通过质量价格比选,合理确定生产供应单位是指()。
A.投资控制的组织措施
B.投资控制的技术措施
C.投资控制的经济措施
D.投资控制的合同措施
正确答案:查看最佳答案
第26题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:查看最佳答案
第27题:可以起到集思广益作用的风险识别方法是()。
A.专家调查法
B.风险调查法
C.经验数据法
D.流程图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在监理工作过程中,工程监理企业一般不具有()。
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议权
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
正确答案:查看最佳答案
第29题:所谓组织设计,是对()的设计过程。
A.组织活动
B.组织结构
C.组织活动或组织结构
D.组织活动和组织结构
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),下列施工单位报审.报验用表中,需要由专业监理工程师审查,再由总监理工程师签署意见的是()
A.单位工程竣工报审表
B.费用索赔报审表
C.分部工程报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第32题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。
A.审定技术方案
B.签发工程竣工报验单
C.负责管理项目监理机构的日常工作
D.审定开工报告
正确答案:查看最佳答案
第33题:在EPC模式中,业主方管理工程实施的人员可能是()。
A.cm经理
B.epc经理
C.经理b.epc经理c.业主代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),工程监理单位调换专业监理工程师时,总监理工程师应()。
A.征得质量监督机构书面同意
B.征得建设单位书面同意
C.书面通知施工单位
D.书面通知建设单位
正确答案:查看最佳答案
第35题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第36题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计
A.可行性研究报告
B.项目建议书
C.使用功能
D.批准的投资额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程,发包方宜采用()合同。
A.纯单价
B.固定总价
C.估算工程量单价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据公正性的要求,工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时,应当()。
A.既要维护建设单位的合法权益,又要维护承建单位的合法权益
B.既要维护建设单位的合法权益,又要不损害承建单位的合法权益
C.维护承建单位的合法权益,不损害建设单位的合法权益
D.既不损害建设单位的合法权益,又不损害承建单位的合法权益
正确答案:查看最佳答案
第39题:由建设单位提出的工程变更处理中,()对建设单位要求的工程变更提出评估意见。
A.项目监理机构
B.施工单位
C.设计单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:对实行强制性监理的工程范围作出具体规定的法规是()。
A.《建筑法》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《建设工程监理范围和规模标准规定》
D.《国家重点建设项目管理办法》
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据建设工程进度控制早期控制的思想,建设单位()。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划
B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划
C.在设计阶段就应当编制总进度计划
D.在招标阶段就应当编制总进度计划
正确答案:查看最佳答案
第42题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元,第2年500万元,第3年300万元,年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。
A.54.65
B.60.00
C.97.65
D.189.15
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第44题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第45题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列()不需要按照国家专门规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
A.钢筋作业人员
B.爆破作业人员
C.登高架设作业人员
D.垂直运输机械作业人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:工程建设的各种规范.标准属于()。
A.工程外部环境资料
B.工程建设的法律.法规
C.政府批准的工程建设文件
D.工程实施过程中的有关信息
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第48题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第49题:风险识别的工作成果是()。
A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果
B.定量确定建设工程风险事件发生概率
C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度
D.建立建设工程风险清单
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第51题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。
A.组织形式
B.组织结构
C.出资方式
D.回收投资的期限
E.分配利润和分担风险的依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第53题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。
A.实施
B.转换
C.输出
D.反馈
E.对比
正确答案:查看最佳答案
第54题:总进度目标可进一步分解为()。
A.年度进度目标
B.季度进度目标
C.月进度目标
D.各阶段的进度目标
E.各自项目的进度目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:组织的特点是()。
A.可替代其他生产要素
B.不可替代其他生产要素
C.不是生产要素
D.是生产要素
E.在特定状态下是生产要素
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第57题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第58题:监理工作依据主要有()。
A.工程建设方面的法律法规
B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同
D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
第59题:《建筑法》调整的行为是()。
A.各类房屋建筑的建造
B.各类房屋建筑附属设施的建造
C.线路.管道的安装活动
D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动
E.与房屋建筑配套的设备安装活动
正确答案:查看最佳答案
第60题:在下列内容中,()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。
A.适应性
B.稳定性
C.兼容性
D.可扩展性
E.流动性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:管理层次的划分依据()。
A.经济效益
B.组织目标
C.工作内容
D.人数多少
E.人员素质
正确答案:查看最佳答案
第62题:施工监理服务收费调整系数包括()。
A.专业调整系数
B.工程复杂程度调整系数
C.高程调整系数
D.监理企业资质调整系数
E.工程所在地区调整系数
正确答案:查看最佳答案
第63题:从项目监理机构的角度出发,属于近外层关联单位的有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.政府主管部门
E.工程毗邻单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在下列内容中,属于监理工程师职业道德的是()。
A.维护国家的荣誉和利益,按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业
B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操
C.具有科学的工作态度
D.不以个人名义承揽监理业务
E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
正确答案:查看最佳答案
第65题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。
A.有利于工程合同管理
B.有利于监理目标规划
C.有利于专业人员才能发挥
D.有利于决策指挥
E.有利于信息沟通
正确答案:查看最佳答案
第66题:在下列内容中,属于施工阶段进度控制任务的是()。
A.审查施工单位的施工组织设计
B.审查施工单位的施工进度
C.协调各单位关系
D.预防并处理好工期索赔
E.审查确认施工分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第68题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第69题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第71题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第72题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。
A.更准确地认识风险
B.降低风险发生的概率
C.建立最终风险清单
D.保证目标规划的合理性和计划的可行性
E.合理选择风险对策,形成最佳风险对策组合
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第74题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多,还包括下列内容中的()。
A.项目策划
B.项目融资
C.组织协调
D.决策支持
E.合同管理
正确答案:查看最佳答案
第75题:进度控制的具体措施有()。
A.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.激励措施
E.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第77题:建设工程监理规划应按以下要求编写:()。
A.基本内容应力求统一
B.具体内容应具有针对性
C.满足监理实施细则的要求
D.表达方式应格式化.标准化
E.随建设工程的展开不断补充.修改和完善
正确答案:查看最佳答案
第78题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。
A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目
E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。
A.回避一种风险可能产生另一种新的风险
B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性
C.风险回避肯定不是最佳对策
D.回避风险可能不实际或不可能
E.回避风险可能失败
正确答案:查看最佳答案