[点击进入湖北省武汉注册监理工程师电子题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。
A.代理期间届满
B.代理事项完成
C.作为代理人的法人终止
D.被代理人死亡
正确答案:查看最佳答案
第3题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。
A.工程师负责检验,发包人承担检验费用
B.工程师负责检验,承包人承担检验费用
C.承包人负责检验,发包人承担检验费用
D.承包人负责检验,承包人承担检验费用
正确答案:查看最佳答案
第5题:设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
正确答案:查看最佳答案
第6题:某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:依法必须进行招标的项目,在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。
A.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的项目
B.有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的项目
C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目
正确答案:查看最佳答案
第8题:施工过程中,工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行,如检查检验合格时,应由()。
A.承包人承担影响正常施工的费用
B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款,相应顺延工期
C.承包人只给予发包人顺延相应工期
D.发包人和承包人共同承担责任
正确答案:查看最佳答案
第9题:某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。
第10题:承包人不可索赔的费用是()
A.人工费
B.设备费
C.保险费
D.税金
正确答案:查看最佳答案
第11题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,依专业性质.建筑部位来划分的工程属于()。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第12题:招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的()。
A.施工图预算价格
B.当前建筑市场价格
C.初设概算价格
D.预计的可能最低投标价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:下列关于代理的表述中,正确的是()。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为
C.无权代理的法律后果由“代理人”承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案:查看最佳答案
第14题:施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为()。
A.送交竣工验收报告日
B.修改后提请发包人验收日
C.修改后验收合格日
D.办理竣工移交手续日
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于建设工程勘察设计合同,下列说法错误的是()。
A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位
B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位
C.委托人一般是项目业主,即建设单位,但不可能是建设工程承包单位
D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利.义务关系的协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:委托监理合同的通用文件是()。
A.合同专用条件
B.合同标准条件
C.监理委托函
D.中标函
正确答案:查看最佳答案
第17题:某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()。
A.1800万元,1800万元
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元,评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。
第18题:在任何情况下,建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。
A.保险单列明的建筑期保险终止日
B.工程所有人对全部工程验收合格之日
C.工程所有人实际占用全部工程之日
D.工程所有人使用全部工程之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。
第19题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第20题:对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后()D内,组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
A.14
B.28
C.30
D.34
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.邀请合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,()后可推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师
B.发包人以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意
D.工程师征得承包人同意
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工合同履行过程中,可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。
A.合同约定的合同价款
B.追加的合同价款
C.工程预付款
D.工程进度款
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第25题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。
A.建议权
B.否决权
C.确认权
D.无任何权
正确答案:查看最佳答案
第26题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
第27题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第28题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
正确答案:查看最佳答案
第29题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
第30题:要约以信件或者电报做出的,承诺期限自()开始计算。
A.信件或者电报到达之日
B.信件载明的日期或者电报交发之日
C.信件或者电报交发之日
D.信件邮寄的日期或者电报到达之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。
第32题:甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第34题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第35题:施工合同文本规定,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由()组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第36题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:关于合同履行地点不明确的处理方法中,不正确的是()。
A.给付货币的,在接收货币一方所在地履行
B.给付货币的,在给付货币一方所在地履行
C.交付不动产的,在不动产所在地履行
D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行
正确答案:查看最佳答案
第38题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
第39题:某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为()。
A.15万元
B.5万元
C.-57万元
D.-10万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主,承包商
B.雇主,项目经理
C.承包商,雇主
D.承包商,项目经理
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第43题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第44题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第45题:采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由()。
A.发包人承担费用和工期损失
B.承包人承担费用和工期损失
C.承包人承担费用,但工期给予顺延
D.发包人承担费用,但工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第47题:工程师在确认工期是否顺延时,应当首先()
A.依据合同确认责任者
B.分析施工进度计划
C.判断是否符合顺延工期的条件
D.考察事件实际造成的时间
正确答案:查看最佳答案
第48题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天
B.30天
C.50天
D.20天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:合同约定有工程预付款的,发包人应按规定的时间和数额支付预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。
A.3
B.7
C.14
D.30
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第51题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第52题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第53题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容,正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受,视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
正确答案:查看最佳答案
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划,分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三,依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受。如果交货时间不能接受,视为非响应投标。第四,在可接受范围内的评定方法是,依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上,形成评审价格。第五,提前交货不考虑降低评标价。
第54题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《工程监理企业资质管理规定》,甲级工程监理企业的技术负责人应当()。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有15年以上从事工程建设工作的经历
C.具有高级技术职称
D.取得《监理工程师注册证书》
E.取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
第56题:经济合同变更或解除后,当事人的责任为()。
A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B.因一方违约,使合同履行成为不必要时,债权人请求解除合同的,免除对方的责任
C.双方达成变更解除合同的协议,即当事人双方互不承担责任
D.双方达成变更或解除合同的协议,若给对方造成损失,还须由请求方向对方承担赔偿责任
E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除,双方当事人均不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第57题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间
正确答案:查看最佳答案
第59题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
第60题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
正确答案:查看最佳答案
第62题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案:查看最佳答案
第65题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第68题:代理法律制度中的委托代理,代理人(或行为人)因()承担法律责任。
A.委托授权不明
B.无权代理未经追认
C.与第三人恶意串通
D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果
E.复代理行为未经追认
正确答案:查看最佳答案
第69题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第71题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第72题:施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第74题:《合同法》规定,属于不得撤销要约的情况有()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约已经到达受要约人
C.要约人明示要约不可撤销
D.要约已经发生法律效力
E.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作。
正确答案:查看最佳答案
第75题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.评标委员会成员资格认定
E.查处招投标活动的违法行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
正确答案:查看最佳答案
第77题:进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。
A.钻机动力的燃油费
B.钻探设备的进场费用
C.修建进入勘察现场临时道路的费用
D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用
E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费
正确答案:查看最佳答案
第78题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。
A.没有代理权而为代理行为
B.超越代理权限为代理行为
C.代理权终止为代理行为
D.表见代理
E.转代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
正确答案:查看最佳答案