一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:监理工程师是依据()的质量标准对承包人的工程质量进行检查。

A.法律规定

B.国家强制性

C.合同约定

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。

A.施工图设计未达到设计深度

B.发包人要求设计人进行设计变更

C.设计人对外商的设计资料进行审查

D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。

A.予以验收

B.有条件验收

C.重新进行验收

D.专门验收

正确答案:查看最佳答案

第3题:监理合同自()开始生效。

A.合同签字之日

B.开工或材料运抵施工场地之日起

C.监理单位实际开始监理工作之日

D.承包合同开始执行之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:下列说法正确的是()。

A.公证的效力仅限于我国国内

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证属于司法行政行为

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

A.2013年3月1日

B.2013年3月20日

C.2013年3月10日

D.2013年3月15日

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。

A.代理期间届满

B.代理事项完成

C.作为代理人的法人终止

D.被代理人死亡

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

正确答案:查看最佳答案

第9题:可以不依法公开招标的项目是()。

A.全部使用国有资金投资的工程项目

B.国有资金投资占控股的工程项目

C.国有资金投资占主导地位的工程项目

D.总投资在3000万元人民币以上项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第11题:分包商在施工现场的协调工作，应由()负责。

A.业主

B.管理单位

C.总包商

D.分包商自己

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第14题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第16题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第17题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第18题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。

第20题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第21题:招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是()。

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。

A.招标文件要求

B.发包人接受

C.工程师确认

D.承包人指定

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第26题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

第27题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由()对他们的工作安全负责。

A.业主

B.监理单位

C.承包商

D.工作人员自己

正确答案:查看最佳答案

第29题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第30题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第32题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第33题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。

A.按监理单位违约对待，追究其责任

B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

正确答案:查看最佳答案

第35题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

第36题:由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则()。

A.业主承担相应的费用

B.业主从监理费中支付给承包商

C.监理工程师承担相关费用

D.承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第41题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第42题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。

A.保证

B.质押

C.定金

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第44题:定金的数额由当事人约定，但不得超过()。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

正确答案:查看最佳答案

第45题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

A.必须经双方协议

B.必须因为当事人一方的意思

C.因不可抗力

D.因当事人一方的意思或双方的协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第47题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。

第48题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第49题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。

A.业主

B.总监理工程师

C.监理机构有关人员

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第51题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第52题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第53题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第55题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第57题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第59题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第60题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第64题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第67题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第68题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案

第69题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第71题:属于非法分包工程的情况包括()。

A.将承包的全部工程分包给其他单位实施

B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C.将工程的主要部分交给其他单位实施

D.承接分包工程后进行再分包

E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

正确答案:查看最佳答案

第72题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

第73题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第74题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第76题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第77题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版湖南省长沙注册监理工程师在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第79题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案